供电承包合同（3份范本）

第1篇 供电电力工程承包发包合同

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据**电网公司批复的**供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、 工程内容及承包方式

1、工程内容：

2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：

具体金额为：子项中标价______设计方案的工程量

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《**省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《**省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

六、争议及其它

20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

22、未尽事宜，双方另行协商。

23、附则：

甲方(签章)： 乙方(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

年 月 日 年 月 日

第2篇 供电安装工程承包合同

2023供电安装工程承包合同编号：

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

合同签订时间： 年 月

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

第二条 工程承包范围

承包范围：

第三条 合同工期

日历工期： 天。

开工日期： 年 月 日(预付款到账后第3天开始计算)。

竣工日期：根据合同工期推算，开工后 个日历天。

如遇地质等不可抗拒原因以及甲方负责的土建工程项目未能交付使用等原因工期则顺延。

第四条 合同价款与承包方式

一、固定单价合同

1、工程造价暂定金额：人民币(大写) (￥： 元)。

本合同价款包含该工程土建基础及电缆管道、桥架等土建施工及安装工程、调试、到竣工验收接电等各项费用。工程最终结算造价以甲方审定为准，增减工程量凭双方现场代表(甲方必须有现场代表、预结算人员一致书面确认)。

第五条 工程款的支付

工程款的支付：按甲方的要求提供《工程款拨付申请表》请款。

1、在合同签订后，乙方进场开工7天内，甲方支付该合同价款的20 %给乙方作为工程预付款。

2、该工程完成90%工程量，乙方提供完成工程量定额清单和拨款申请后7天内，甲方支付至乙方实际完成工程量的70%工程款(含预付款)。

3、该工程竣工后经供电局验收合格、正式接火送电后，该工程竣工结算经甲乙双方认定，工程结算审定后7天内，甲方按该工程结算审定造价的97%工程款(含已支付款)支付至给乙方。

5、工程余下3%结算审定造价做为工程保修金，待工程保修期满且双方无争议后甲方在14天内一次性付清给乙方(不计利息)。

6、每次付款前，乙方应向甲方提交以下支付文件：

①乙方的拨付申请书(一式四份)。

②按税法规定提供有效发票：建筑业统一增值税专用发票。

备注：由于一、二次施工不同期进行，工程款依照上述条款按一、二次施工合同金额、进度分别计算支付。

第六条 工程质量与验收

1、以国家颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，工程质量按施工设计图纸技术要求。

2、工程质量等级：质量合格率达100%。工程质量标准：满足电力建设施工、验收及质量验评标准，达到南宁供电部门接电的要求，且按国家和行业标准进行验收、送电移交。并接受甲方的现场监督与检查。

第七条 安全施工

1、乙方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。

2、乙方在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工。乙方应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失事故，并满足政府部门的管理要求，所发生的费用由乙方承担。

3、现场施工人员必须持有相关资质，并对现场施工人员进行三级教育。

第八条 设计变更

1、乙方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方代表和设计单位提出变更设计申请。

2、乙方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。

3、设计变更内容：(1)工程量增减;(2)取消或增加某一项目;(3)杆塔及基础形式变化;(4)线路长度增减等。

4、由于甲方原因的重大设计变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。由于乙方原因的设计变更，由乙方承担费用，延误的工期不能顺延。

第九条 竣工结算

1、结算方式：按实际完成工程量乘以中标预算清单单价进行审定造价结算。

2、设计变更引起的工程量变化的，按中标预算清单单价进行结算;如工程量清单项目有类似单价的按类似项目单价;如工程量清单项目没有类似单价的，按《南宁建设工程造价信息》同期信息材料单价或市场价格套用相应定额及配套工程费用定额计算。

3、承包人提供竣工资料的约定：竣工后十天内交完备的竣工资料及竣工图肆套，发包人在收到并查验所有竣工资料完备后十个工作日内组织相关部门验收;未按期提供竣工资料的，延续验收的责任由承包人承担。

4、承包人提交结算资料时间：竣工验收合格后15日内承包人提交完备结算资料，逾期造成结算延误的，责任由承包人负责。结算资料必须经发包人(发包人必须组织现场工程技术人员、预结算人员)、承包人、监理方书面确认的竣工图，资料须包含发包人、承包人、监理方三方确认的设备移交清单。

承包人提交的结算资料包含工程签证索赔内容时，工程签证索赔单(或现场原始记录)必须有发包人委托的现场监理方、发包人派驻的工程师、预结算人员的一致书面确认，如缺少任何人员的书面确认，该项工程量变更不成立，发包人将不把该变更工程量计入索赔费用。竣工图必须由竣工验收参与人员与承包人共同确认、并书面认可。承包人提供的结算资料必须符合发包人工程管理的要求，如不符合，发包人将拒绝接收。

5、发包人审核结算资料时间：收到完备结算资料后三十个工作日内提出审核意见。

竣工验收达标后，承包人不能在十五个工作日内将全套合格的竣工结算资料送给发包人，延误审查结算的责任在承包人，每延误一天按合同总价的万分之四向发包人支付违约金;逾期发包人有权自行收集结算资料并委托有资质的造价咨询单位进行审核，承包人必须在10个工作日内答复，超过10个工作日的，审核结果视为乙方同意。

如承包人不同意结算审核结果，双方协商不能取得一致意见的，乙方需向仲裁机构申请或采取其他办法与甲方达成一致的处理意见，否则以甲方审核的结算报告为准，该工程结算定案 。

6、如发生以下情况，双方协商解决：

(1) 国家计划重大调整。

(2) 不可抗拒的自然灾害。

(3) 其他约定事宜：

第十条 材料设备供应

1、主要设备、材料及配件需选用优于或相当于如下品牌产品：

(1)电缆： 优于或相当于金杯、南昌、阳工、纵缆。

(2)开关柜、进出线柜：优于或相当于亚洲电力、南亚。

(3)变压器：优于或相当于南宁南特、佛山汇茂、广东粤特。

2、乙方提供产品为全新、完整、未经使用的货物，并提供相应的产品合格报告。

3、乙方负责采购的材料应符合设计和有关标准要求，对材料设备质量负责，并且满足南宁供电局有关技术规范要求，属于20xx广西电网投标资质合格供应商范围。

4、由乙方采购的材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期不能顺延。

第十一条 双方责任

甲方责任

1、负责办理该工程的申报手续及供电行政收费等费用。

2、经供电局有关部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由甲方与供电局有关部门协商解决。

3、施工期间，甲方应派工程负责人到现场以便联系工作。

4、工程未经验收甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

5、负责解决满足设备机械进场施工的道路畅通。

6、按合同规定按时支付工程款。

7、甲方委派 为甲方代表，按合同规定监督工程质量、进度、工程费用、工程资料收集和现场安全文明施工等，监督合同条款的履行，协调关系，参与重大技术方案的修改工作和工程签证、签证管理工作。

8、发包人提供施工现场200米范围内水、电接入点，承包人自行接入并承担相应费用。

乙方责任

1、乙方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经供电局报装处会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向甲方提出变更设计申请。

2、施工期间如需办理城建开挖、恢复报批、占用场地等手续由承包人协助发包方办理。

3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均 由乙方负责。

4、负责本工程通过供电局验收合格，接火，送电，并协助发包人办理移交给供电局统一管理与维护的相关手续，协助发包人办理一户一表，供电合同等与供电局相关的各项手续(整理资料送发包人存档)。

5、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。

6、负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护，负责施工场地清洁。并做好文明施工和安全施工，因乙方施工损害行为造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，如因此导致甲方被司法仲裁机关裁决承担赔偿责任，乙方按赔偿数额支付给甲方。

7、自行负责施工期间的用电用水。如由甲方提供用水用电，则乙方支付给甲方相应的施工用水用电费用。

8、乙方委派 庞传有(联系号码：)为乙方现场代表，负责协调解决工程施工的进度、质量、安全、环保管理，签认有关工程技术文件资料。

9、保险

乙方投保内容：承包人必须为施工单位现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。

10、提交供电局接入确认书。

第十二条 工程保修

1、保修期限：工程保修期限为一年(由工程验收合格送电试运行24小时后算起)。

2、保修范围：乙方承建的全部工程内容。

第十三条 不可抗力

参照执行《建设工程施工合同(gf-20xx-0201)》第二部分通用条款第17条。

第十四条 合同文件

合同文件组成应包括以下部分：

1、本合同文本

2、本合同双方确认的工程预算书

3、本工程设计文件

4、合同的其他附件

第十五条 合同争议及解决

合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成，建议诉讼解决争议。

第十六条 其他

为保证施工顺利进行，除上述条款外，甲、乙双方应对整个工程施工中，遇到的任何问题应互相协商解决，以便工程顺利完成。

第十七条 违约责任

甲方责任：

1、不按合同约定时间拨付工程款，每逾期一天，甲方按工程拖欠余额的2‰向乙方赔偿违约金，赔偿金不超过合同总额的2%。

2、如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。

乙方责任：

1、工程施工质量或乙方采购的材料不符合设计及合同约定的，乙方负责在甲方要求的时间内无偿修理，退换或返工，达到质量合格为止。由于修理或返工造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应按合同总价的2‰向甲方支付违约金，赔偿金不超过合同总额的2%。

2、由于非不可抗力的原因，工程不能按合同约定时间交付使用的，每延期一天内，乙方应按合同总价的2‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成属于本工程实际损失，如因乙方的违约行为影响甲方其它工程的施工，甲方有权将工程未完工部分交由第三方施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

3、乙方必须遵守南宁供电局受用电工程质量承诺书，因材料质量、施工质量、客户停电事故，致使甲方遭受损失的，乙方承担相应的责任。

第十八条 合同生效及终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工交验收，结清工程余款保修期满自然失效。

合同份数：本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份，正副本具有同等法律效力，发包人执壹正贰副，承包人执壹正贰副(其中壹份作为工程竣工资料内容提供给发包人)。

第十九条 补充条款

1、乙方有以下情况之一者，将视为违约，甲方有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。

2、合同签订之日起15日内，乙方无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，甲方有权解除合同，没收其全部履约保证金，甲方有权另行发包工程。

3、主要机械的数量、型号，应与合同相符，若甲方认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令乙方增加机械投入，乙方不得拒绝。

4、所有以上违约处罚金金额均在乙方的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣除，甲方预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如乙方不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书(不再陈述违约处罚理由)。乙方履约保证金被扣罚后，甲方从乙方最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

5、乙方在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金(不包括利息)。

6、工程款的使用

本工程资金属业主自筹资金，乙方在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为乙方违约。

乙方对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚(等额)款，没收履约保证金、终止合同等。

凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求：专款专用，具体按桂建质安20xx22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》要求执行。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

电 话： 电 话：

日 期： 日 期：

第3篇 食堂供水供电承包合同

2023食堂供水供电承包甲方(学校)：_______________________________

乙方(承包方)：_____________________________

甲、乙方经充分协商后签订本合同，双方应共同遵守，严格执行，以保证办好食堂，服务广大师生。具体合同条款如下：

一、甲方的权力与义务

1、甲方于__________年__________月__________日将第__________食堂内场地即__________食堂及学校固定资产(注：固定资产清单另付)提供给乙方使用。

2、甲方允许乙方在__________食堂内经营饮食、开水供应。不得经营烟、酒、生活用品、食杂(面包、蛋糕除外)、文具、水果、冷饮。乙方不得在食堂内开设小卖部，否则视为违约。

3、甲方向食堂供水、供电(注：若停电，甲方应及时发电;若自来水厂停水，甲方应及时供井水，以确保乙方能正常营业。)

4、食堂的开业停业时间由甲方根据校历安排统一规定。

5、甲方对乙方经营的食堂存在卫生、质量、价格、服务态度等方面有检查监督权力，乙方应服从甲方职能部门管理。

6、在甲方召开膳食工作会议(每月一次)时，乙方(承包者)应亲自到场参加，听取学生代表及职能部门意见，及时改正，提高服务质量以利于乙方将食堂办得更好;若两次不亲自参加，当作不亲自经营管理，视为违约;

7、甲方保证在承包期内不在校内开设第__________家食堂。但甲方实验室进行面包、蛋糕等工艺实验或教工活动中心的正常活动不受此限。

8、乙方对食堂的水、电装修及房屋结构改造需经甲方同意后方可施工。

二、乙方的权力与义务

1、乙方对其承包的食堂享有独立自主、自负盈亏的经营自主权。乙方应严格遵守《食品卫生法》、《环境保护法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》及学校的相关规定。承包期内乙方不得随意中途停止营业或不正常营业，或转包他人经营。

2、乙方在签订合同时应向甲方上交风险抵押金人民币__________元整。若乙方在合同期内无违反本合同规定，甲方在合同期满后应如数退还乙方;承包期内食堂内的甲方固定资产由乙方负责管理使用，维修年检一切费用由乙方自己承担。乙方应于__________年__________月__________日前取得卫生部门颁发的卫生许可证，从业人员个人健康证。

3、食堂的水电费由乙方自负，并按季度上交甲方财务科。甲方每月补贴食堂__________吨水，主要用于自来水厂停水时，供学生使用，乙方必须提供学生用水方便。食堂内严禁使用一次性泡沫快餐盒。食堂油锅炉使用__________为燃料，其它加工项目可使用__________为燃料。食堂内娱乐设施不得播放内容反动或黄色音像制品。在晚自习及上课时间不得播放音像制品。

4、食堂内粗加工间、更衣间、仓库、面点间等功能区区分应明确。食堂采购应有厂家卫生许可证及每批产品检验合格证的复印件。餐具应严格洗、消、冲、保洁。应配备大型消毒柜两台并正常使用，对餐具进行严格消毒。应保证消毒柜正常运行和使用。食堂员工衣帽应统一、穿戴整齐，保持整洁，每个员工应有冬、夏工作服各两套。食堂内应有健全的防鼠、防蝇、防尘“三防”措施(特别是分菜间、加工间、餐厅等场所的门窗)。乙方应认真搞好食堂内外卫生，制订食堂卫生管理制度，建立食堂卫生工作自查记录。食堂内所有垃圾应倒在甲方指定的地点，否则应另支付卫生管理费用每月__________元。

5、乙方应认真做好防火、防盗及有关安全工作，若出现安全事故，其责任完全由乙方承担。承包期满合同终止后，除可拆除的如空调、消毒柜、电视、音响及不影响装修的设备外，其余改造设施归甲方所有。乙方应向师生供应符合卫生要求的开水，每壶价格不得超过__________元，每桶价格不得超过__________元，并确保开水供应。

6、乙方在承包期内对食堂经营负全责，必须参与有效管理，不能转包，如发现转包，甲方有权收回，风险抵押金及承包金不予退还。乙方在承包期间，不得在校内饲养家禽家畜，否则视为违约。乙方在经营过程中，与甲方发生的一切经济往来，其手续必须由乙方亲自办理(不得委托办理)。

7、乙方承包者应在岗在位，亲自参与食堂管理，倾听甲方师生意见，不断提高服务水平和饭菜质量，在甲方召开膳食工作会议(每月一次)时，乙方应到场参加，虚心听取学生代表及职能部门意见，并及时进行整改。乙方应树立热情为广大师生服务的观念，降低成本，减轻用膳师生的负担，努力做到饭热、菜香、价廉物美，优质服务。

8、乙方不得干涉学生在校内外选择就餐的自由，乙方应在分菜间设一个教工售菜窗口。

9、乙方不得与__________、__________食堂之间存在半成品及成品连代加工。乙方的家属及亲戚均不得参与__________食堂及__________食堂的经营与管理。否则以转包论处。

10、乙方的经营场所以甲方提供的现有场所为限，乙方不得扩大经营场所，不得在现有场所范围外搭盖。

11、若工商、税务等校外行政部门需要收取有关费用(含税费)由乙方自负。

12、__________食堂设备投入费用的部分人民币__________元整。由乙方于中标后__________天内上交甲方财务科。

三、违约责任及解决办法

1、乙方若中途停止营业，所交纳承包费及风险抵押金作为乙方不正常营业给甲方造成损失的补偿，不予退还。

2、乙方因违反《食品卫生法》、《环境保护法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》给学校及师生造成损失，乙方应负相关法律责任及全部经济责任。

3、合同期满后，甲方所有固定资产应完好交还学校，否则甲方将按实际收取修理费或赔偿费。

4、乙方逾期无法办理卫生许可证及从业人员健康证，甲方有权责令乙方整改。因乙方不具备上述两证而被卫生防疫部门处罚，乙方应负赔偿责任。

5、若乙方违反本合同的条款，甲方将有权责令其限期整改，并视情况直接从乙方所交的风险抵押金中每次抵扣__________元直至全部，做为乙方违约给甲方造成损失的补偿，若违约金使用超过__________万元，超出的部分由乙方如数交纳。

6、在合同期内，若甲方需要收回__________食堂，则应赔偿乙方在__________食堂投入的经济损失。

7、若乙方将所承包的食堂转包给他人经营，则甲方有权中止合同。乙方的风险抵押金及所交承包费不予退还外，且停聘乙方或乙方担保人__________年。

8、甲方若违反本合同的有关约定，甲方应赔偿因甲方违约给乙方造成的相关经济损失。

四、承包期限

从__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

五、承包金额

1、承包金额每年为人民币：__________元整。

2、承包金每年分两次交纳，乙方必须在每学期倒数第__________周(以校历表为准)向甲方交清下学期承包费(即半年承包费)。本次交纳承包金时间为__________年__________月__________日之前。

3、乙方逾期不交纳承包金，视为乙方自动放弃__________食堂承包经营权，以乙方中途停止论处。甲方有权终止合同，收回__________食堂另行发包。

六、免责条款

若因国家发生重大政策性调整，或发生自然灾害等不可抗拒的因素致使合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同，甲、乙双方均不负连带责任。

七、担保人责任

担保人应承担相应连带责任。

八、附则

本合同一式__________份，甲、乙双方各执__________份，合同自双方签订之日起生效。本合同由甲方分别抄送人保科、财务科、总务科。

甲方：_______________________________乙方：__________________________________

联系方式：___________________________联系方式：______________________________

甲方代表：___________________________乙方担保人：____________________________

_____________年___________月_________日_____________年__________月_________日