欠条工程合同（10份范本）

第1篇 工程款欠条格式

1.欠款人(甲方)：_________________,身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。

2.施工方(乙方)：_________________

3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工,经甲方验收合格,已投入使用。

4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。

5.甲方承诺,在年月日前向乙方支付剩余款项,支付方式如下：_________________

第2篇 工程类欠条

当事人问我工程款欠条该如何写，现整理一下内容，其他类型的欠款可以参照如下：

欠条

兹欠(某人)的工程款(写明工程项目、内容、位置等具体完工内容)人民币大写(附带小写)元，此款于年月日前一次性全款支付给(某人)。若逾期付款，欠款人愿意按同期银行贷款利率四倍计算罚息。

欠款人签字并按手印：电话：

欠款人身份证号码：

欠款人现居住地址：

年月日

第3篇 工程欠条

今欠(__________)工程款人民币贰仟元整

于20__________年__________月__________号还清

逾期每月按总金额的5%付给违约金.

欠款人：_________________(欠钱那人名字)

第4篇 工程欠款欠条

今欠(__________)工程款人民币贰仟元整

于20__________年__________月__________号还清

逾期每月按总金额的5%付给违约金.

欠款人：_________________(欠钱那人名字)

第5篇 工程款打欠条怎么写

一、工程款打欠条怎么写

一个欠条要想让它具有法律效力，应具备如下内容：

1、应写清楚欠款人和债权人的法定全名；

2、应写清楚所欠金额，包括大写和小写的金额；

3、应写清楚欠款时间期限，包括欠款的起止年月日和明确的欠款期限；

4、应写清楚还款的具体年月日；

5、应写清楚欠款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的欠款利息总额(包括大写和小写金额)等约定；

6、应写清楚欠款本息偿还的年月日时间及付款方式；

7、应有欠款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。

二、工程款要不回来怎么起诉

工程款讨要法院起诉流程：

1、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。

2、根据＂谁主张谁举证＂原则，原告向法院起诉应提交相关材料。

3、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上 签字盖章，一份交当事人，一份备案。

4、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续；对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。

5、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用，如确有困难，可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请，逾期不交或者书面申请交未获批准而仍不预交的，本院将裁定按自动撤诉处理。

6、立案手续后，案件由法院排期开庭，当事人应服从法院的各项工作安排，并于结案后到财务室结算诉讼费用，多退少补。

三、拖欠工程款违约责任

1、支付违约金；这个必须在合同中进行明确定约定，否则无法计算违约金具体数额。

2、支付拖欠工程款部分的利息，如果没有约定违约金的，只能根据法律规定要求其支付拖欠款部分的利息。如果合同对利息有约定的，按照约定，没有约定的按照同期银行贷款利息计算。对利息的计算日期问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（1） 建设工程已实际交付的，为交付之日。

（2） 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。

（3） 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第6篇 工程类欠条格式

当事人问我工程款欠条该如何写，现整理一下内容，其他类型的欠款可以参照如下：

欠 条

兹欠( 某人 )的工程款(写明工程项目、内容、位置等具体完工内容)人民币大写(附带小写)元，此款于 年 月 日前一次性全款支付给(某人)。若逾期付款，欠款人愿意按同期银行贷款利率四倍计算罚息。

欠款人签字并按手印： 电话：

欠款人身份证号码：

欠款人现居住地址：

年 月 日

欠款人身份证复印件

第7篇 2023工程款欠条

______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。

还款期限______年____月____日为准。

利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。

总承包人：

身份证号：

联系方式：

合同人：

身份证号：

联系方式：

第8篇 工程款欠条范本整理版

______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。 工程款 共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。

还款期限______年____月____日为准。

利息从本 欠条 签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。

总承包人：

身份证 号：

联系方式：

合同人：

身份证号：

联系方式：

年 月 日

第9篇 工程款欠条

______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。

还款期限______年____月____日为准。

利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。

总承包人：

身份证号：

联系方式：

合同人：

身份证号：

联系方式：

第10篇 工程款欠条通用版

________年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，(大写______元)。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，(大写______元)人民币。

还款期限________年____月____日为准。利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。

总承包人：______________

身份证号：______________

联系方式：______________

合同人：______________

身份证号：______________

联系方式：______________

________年____月____日