装电工程合同（3份范本）

第1篇 配电箱安装电气工程承包合同

2023配电箱安装电气工程承包经双方协议，电气工程承包给电工作业班组，包价为_____元/2，订立以下条款:

一、合同双方:

甲方:太和二建第一项目经理部

乙方:电工作业班组

二、承包内容:

电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装配电箱安装、避雷接地等施工图纸所含概的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

三、双方责任:

1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计、施工规范及施工技术交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，发生事故的责任自负。

4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。

6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准一律不给计算工资，不合格的一律返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、工长、技术员和质量检查员签字后才能生效。

8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权拒绝不合理的工作安排。甲方提供安全保护用品。

9、乙方签订协议后向甲方交付安全抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，班组作业完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

11、乙方在施工中质量优良、节约材料、文明施工，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予元/2奖励。

四、承包款结算方法:乙方在必须每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80%工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清。

五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方签字后生效。

甲方签字:

签约日期:

乙方签字:

签约日期:

第2篇 外墙加装电梯代建设工程质量保修合同

2023外墙加装电梯代建设工程质量保修发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证 -外墙加装电梯代建安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下：在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年;

装修工程为 年;

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年;

供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期;

景观绿化工程管养期为 年;

其他项目保修期限约定如下：自本工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期 年内电梯使用产生的电费、电梯检测费、电梯维护保养费(除人为原因或自然灾害损坏)。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

其他约定： /

三、质量保修保质责任

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。

发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

质量保修完成后，由发包人组织验收。

保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

本工程质量保修书作为施工合同附件，本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人： (公章或合同专用章)

业主代表人：

(签字或盖章)

地址：

日期： 年 月 日

承包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人：

(签字或盖章)

桂林地址：

南宁地址：

日期： 年 月 日

第3篇 安装电梯工程外包合同

2023安装电梯工程外包合同编号：_________________

甲方：_____________________________________________

乙方：_____________________________________________

依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用：

二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(gb10060-93)》。

三、安装地点：________省______市(县)________区_______________________。

四、安装工期：

1.甲方提供井道日期：________年______日前，逾期提供井道应提前个月书面通知乙方，完工期限顺延。

2.安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。

3.如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。

4.甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。

五、付款方式和期限：

1.付款方式：甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款(付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人)。

2.付款条件：甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内，甲方提供有关资料，由乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格，乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内，甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金，在甲方收到

“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。

3.乙方负责向政府有关主管部门申报验收，凡因申报验收造成的一切经济损失，由乙方承担，并负责赔偿甲方损失。

六、甲方责任：

1.在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务：

(1)负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

(2)在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需)_______平方米)，该场地应设置在能确保电梯导轨(__________米长)搬去候梯厅通路的地方。

(3)把动力电源线(__________)接至首层井道门口并配好开关。

2.在乙方进行安装施工时，甲方的义务是：

(1)提供足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。

(2)负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板，并按实际使用数量向乙方收取费用。

(3)负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源，并按实际使用数量向乙方收取费用。

3.在乙方完工后，甲方监督土建总承包商履行的义务是：

(1)负责电梯完工后的土建修补余尾工程。

(2)提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。

(3)电梯经政府主管部门验收合格，乙方将电梯移交给甲方后，负责电梯的保管工作(防盗)。

七、乙方责任：

1.井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

2.安装调试期间负责电梯的保管工作。

3.负责电梯的安装、调试工作，移交随机资料一套及备用件。

4.负责吊装及搭棚工作。

5.施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，配合土建总承包商施工。

6.电梯安装前，负责向质监部门办理报验手续，并负责费用。

7.双方验收后，负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准，并负责费用。

8.电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。

9.工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外，其余由乙方负责。

10.承担土建总承包商征收的协调配合费用。

11.乙方在电梯取得技监局电梯准用证后，须提供电梯给土建总承包单位使用，甲方向物业公司移交物业时，乙方必须安排人员参加。

八、质量保证：

1.自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责三包保修_______年，保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方必须前往修复，费用另计。

2.卖方在保修期内提供抢修热线服务(电话：_________)，在接到买方及电梯使用人的抢修电话后，卖方应在________小时内到达现场作出应急处置，并保证在________小时内修复。

九、违约责任：

1.乙方逾期完工，应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失，违约金按合同总价每日万分之____________计算。

2.未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。

十、解决纠纷方式：

双方如有争议应协商解决，协商不成，双方同意按以下第_________种方式解决：

1.向武汉仲裁委员会申请仲裁;

2.向甲方所在地人民法院起诉。

十一、生效：

本合同在双方签字盖章并________________________生效。

十二、其他约定：

1.由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。

2.门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。

3._________________________________________________。

甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________

地址：________________________地址：________________________

法定代表人：__________________法定代表人：__________________

签约代表：____________________签约代表：____________________

经办人：______________________安装联系人：__________________

电话：________________________电话：________________________

传真：________________________传真：________________________

邮编：________________________邮编：________________________

开户银行：____________________开户银行：____________________

帐号：________________________帐号：________________________