第1篇 精品居间工程合同样书
甲方(委托人): 合同编号: 乙方(施工方): 签订日期:
一、装饰施工地点:
二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,特签定以下协议,以便共同遵守。
三、工程概况:
1、工程总价:
2、装修内容:
四、关于工程付款方式的约定:
1、自本合同双方签字生效后,甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币 元整,工程施工到油漆工进场时,甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修________年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款约定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误,一切后果由甲方负责。
3、乙方工程结束后、甲方如在____日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。
五、工程施工变更:
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的,由乙方承担责任,工期不变。
2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果,由甲方负责,给乙方造成的损失甲方还应赔偿。
3、因不可抗拒因素造成的施工延误,甲乙双方协商解决。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必须按照预算要求,先付款后,乙方再施工。
六、违约责任:
1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的,应进行补偿。
2、甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工,每逾期一天,按工程总价款的10%支付违约金。
3、甲方未办理任何手续,需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线,乙方有权拒绝施工。
七、合同的终止:
1、本合同解除或本合同履行完毕,本合同即自行终止。
八、合同的生效:
1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。
2、补充合同与本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
九、解决合同纠纷方式: 本合同履行期间,双方发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方同意由仲裁委员会进行了仲裁,若未达成,仲裁协议交当地法院裁决。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
第2篇 精品居间工程合同样式
甲方(委托人): 乙方(居间人): 甲乙双方根据《民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料负责和建设单位进行合同谈判。
2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元,大写: 万元)。
2、居间报酬结算方式: 居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式 如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
第3篇 精品居间工程合同书
甲方(委托方):__________________________ 乙方(服务方):____市____节能设备有限公司 签约地点:________________________________ 签约时间:________年____月____日 根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,就甲方委托乙方进行节电工程一事,经双方友好协商,达成一致意见,特签订本合同,节电系统工程委托服务合同样本。
一、节电系统工程内容
1.甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。
2.所需安装设备及价格如下: 设备名称 型号 数量 单位 单价(元) 小计(元) 节能改造费______%1批 异地安装费______%1批 总计人民币________(元)
二、工程总价 本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币:______元。以上报价为____提货价(含普通销售发票),可代办运输,运费由甲方支付。 (大写:人民币______拾______万______仟______佰______拾______元整)。
三、试机的安装及相关约定 通过对甲方用电情况的综合分析,为确保甲方经过节电改造后能够达到≥__________%的节电目标,乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试: 设备名称 型号 数量 单位 单价(元) 小计(元) 节能改造费______%1批 异地安装费______%1批 总计人民币(元)______
1.试装设备的所有权约定 本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。
2.试装验收测试程序 试装设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请,甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试,并书面签字确认测试结果。
3.试装验收测试方法 节电效果: 双方都同意按如下方法进行验收测试,节电设备安装完成之后,在负载不变的情况下,记录电表读数
1,让负载运转__________小时整的时候再记录电表读数
2,2-1
1,1是没有装节电设备时的______小时耗电量,双方将此数记录于测试验收表上,由双方代表签字确认,合同范本《节电系统工程委托服务合同样本》。在相同的负载条件下,把节电设备接通,记录电表读数
1,让负载运转_____小时整的时候再记录电表读数
2,2-1
2,2是安装节电设备后______小时的耗电量,双方将此数值记录于测试验收表上,由双方代表签字确认。 稳定性测试: 在保证测试设备正常运作的基础上,进行节电设备七天的试运行,若测试期中
(1)稳定
(2)不影响甲方正常用电
(3)安全则视为合格。
4.试装验收测试标准 双方同意把本协议第六条中的1和2两个值作为测试计算的基准值,节电百分比计算公式为: (1-
2)2471215100节电率 上述计算所得之百分比数值为节电效果。
5.试装验收测试合格后有相关约定 经双方验收测试后,若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥_______%,在双方测试验收____日内甲方则需履行本协议之第四款。否则,乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的 30 %向乙方支付违约金,作为甲方对乙方损失的补偿。
四、付款方式 正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款,乙方在收取预付款后45天内进行全面节电改造工程并完工,全面节电改造工程全部完工经甲方验收后____日内再付工程款 45%,余款5%于________年保修期满后付清。
五、双方义务 甲方义务:
1.按工程要求负责提供相关的资料和用电历史数据
2.按工程要求提供施工条件和机器安装环境(防高温、防雨水、防破坏)
3.在乙方安装调试过程中,安排专人配合乙方工作
4.甲方用电负载应以签约时之用电负载为限。甲方如需增加用电负载(设备),需事先知会乙方,甲方擅自增加节电设备负载而超过节电器容量所造成的一切损失由甲方承担,乙方不负任何责任。 乙方义务:
1.根据甲方要求制定节电改造工程施工计划,提交甲方确认
2.按约向甲方交付节电设备,并按计划进行安装
3.节电改造完毕,乙方保证甲方经乙方安装节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥_______%节电效果
4.自甲方验收合格之日起,乙方对节电设备主件提供保修________年的服务承诺。
六、验收标准和方式
1.设备安装完成后,乙方向甲方提供验收资料文件,给予甲方验收,若发现设备规格、质量不符时,应在三天内书面通知乙方。
2.甲方接到乙方的书面验收申请后三天内应安排人员进行验收并予以书面签字确认甲方接到乙方的验收请求后三天内未验收或无异议,应视为验收合格。
七、售后服务
1.甲方负责节电设备的保管和使用
2.若因甲方之不当使用或其它人为因素而造成损坏,由乙方负责修复,修复费用由甲方承担
第4篇 精品居间工程合同模板
甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国 合同法 》、《建筑安装 工程承包合同 条例》和《____市建筑 工程施工合同 管理办法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
第一条:工程概况 工程名称:安徽医学高等专科学校学生公寓5楼 工程地点:____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校园内) 工程内容:铝合金建筑门窗 工程范围:加工、制作、安装及成品保护
1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡,地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。
2、承包方式:包工包料。
第二条:工程期限
1、开工日期:________年____月____日
2、竣工日期:________年____月____日
3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列情况,工期应相应顺延:
a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更
b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时
c) 不可抗拒之因素
d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作,或未能按规定提供材料等造成乙方停工的
e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后____日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。
第三条:工地代表 甲方驻工地代表: 负责人: 乙方驻工地代表: 负责人:
第四条:甲方工作
1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料
2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收
3. 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。
第五条:乙方工作
1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工,确保工程质量
2. 切实与土建施工单位配合,认真做好安全生产、文明施工,现场安全责任自负
3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护
4. 要做好门窗的防渗漏措施,否则一切损失由乙方自负。
第六条:工程进度 严格按合同工期施工,确保不影响土建工程进度。
第七条:工程质量
1、工程质量的等级和要求:确保优良,门窗综合验收确保叁级以上。
2、工程材料的使用: 推拉窗为828系列,推拉门为90系列,壁厚为
1.2,扣板厚度为0.8
1.0,几何尺寸统一,色泽一致,配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用。
3、工程材料的要求: 电泳不锈钢铝合金型材采用xx信元铝材,铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。
第八条:工程验收
1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。
2. 乙方在工程完工后一周内提交竣 工资 料和验收报告。
3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。
第九条:合同价款与支付
1、本 工程合同 单价(材价调整除外),任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一的,可作调整:
(1)甲方代表确认的工程量增减
(2)甲方代表确认的设计变更。
2、 工程款 支付方式和时间:参见原土建工程《建设工程施工合同》。
第十条:设计变更
1. 乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面变更通知。
2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。
第十一条:保修 承包方负责保修________年(注:非人为原因)。
第十二条: 违约责任
1. 甲方不能按时付款的责任:按未付款额每日万分之五支付 违约金
2. 乙方延误工期的责任:按工程总造价的每日万分之五支付违约金
3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任:由责任方承担由此造成的一切损失。
4. 工程质量达不到合同要求的责任:按工程造价的10%进行处罚。
第十三条:争议 本 合同履行 过程中发生争议,双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决协商不成时,采用下列方式中2项解决。
1. 向当地经济 合同仲裁 委员会申请仲裁。
2. 向____市人民法院起诉。
第十四条:如需担保,应另立合同。
第十五条:合同份数 合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,副本6份送有关部门备案。
第十六条:其它 未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
第5篇 精品居间工程合同
甲方(委托方): 签约时间: 乙方(施工方): 签约地点: 为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、____市人民政府第141号《____市____镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合本工程的家体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况:
1、甲乙双方的条件: 甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2、装饰施工地点:
3、建筑面积 平方米。
4、承包方式 :(包工包料,包清工,部分承包) 。
5、本工程由 设计。
6、工期:工程期限 天,从________年____月____日开工至________年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式: 总价款:(大写) 元(其中:设计费 元,管理费 元,税金 元)。经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程款按实另计。 合同签订后,甲方支付总价款的 %,计 元。款项的支付采用甲方直接划至乙方所提拱的账户内。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务:
1、甲方工作: 甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案:确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。 甲方应在开工前天,向乙方进行现场交底。xx空房屋,消除影响施工的障碍物,对只能部分xx空的房屋中所滞留的家具、陈x等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项。 做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。指派为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
2、乙方工作: 对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审 指派为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的.各项事宜。 未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。与所在地物业管理单位《住宅室内装饰装修管理服务协议》。严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
四、材料的供应:
1、甲方提供的材料: 本工程甲方应供应符合设计要求的合格产品,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料: 乙方提供的材料,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备,并应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿经甲方。 乙方提供的材料、设备,如不符合质量环保要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产: 甲方提供的施工图纸或做说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求,主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物,应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿:属乙方负责修复和赔偿。 乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期变更: 在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在双方协商后,方能进行该项目的施工,由此造成费用增减或工期改变的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
七、工程质量及竣工验收办法: 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《____市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。 装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。 由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。 乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予以书面承认。工期竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内进行验收。
八、违约责任: 本合同签订生效后,甲方双方应履行合同规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等),不得擅自变更或解除,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天甲方支付乙方 元甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 元。 甲方未输任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。 未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
九、工程保修: 凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为________年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为________年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。 由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。 由于甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,不属保修范围。 本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
十、纠纷处理: 住宅寅装饰装修工程发生纠纷的,可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可按下列第 种方式处理:
1、提交杭州仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院起诉 十
一、其它约定事项: 十
二、本合同一式 份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 甲方: 乙方: 姓名(签名): 单位名称(盖章):________年____月____日
第6篇 精品居间工程合同范本
甲方(委托人): 乙方(居间人): 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《民法典》,经双方充分 协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向 甲方提供关于该工程项目的信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的 专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该 工程项目进行实地考察。
2、乙方向甲方提供关于该工程项目的信息真实可靠。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料负责和建设单位进行合 同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。 甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间劳务报酬。如 果未及时支付,则按报酬总金额的每天千分之五向乙方承担违约金。
四、居间报酬金额、支付时间和支付方式
1、本项目居间费用按
2、居间成功后,进场先付 次,分 次付完。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、合同终止 。剩余款项以 元。 支付一
1、 本合同签字生效后, 在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转让。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字(或盖x)后生效。 如有违 约将承担法律责任。 附加:工程合同签字人的承诺书一份,公司法人委托书一份。
七、争议解决方式
1、甲乙双方任何纠纷可通过协商解决,协商不妥,可通过当地人民法院解 决。合同签订地: 合同签订日: 甲方:(盖x) 法定代表人或委托代理人: 身份证 乙方:(盖x) 法定代表人或委托代理人:身份证
51位用户关注