补充设计合同（6份范本）

第1篇 景观工程补充设计合同

编号：______________

委托方：______________有限公司(以下简称甲方)

受托方：______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)

双方经友好协商，依照《民法典》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：____________________________景观工程

工程地址：____________________________。

二、委托设计内容：

根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套，dwg电子版_______套。

三、设计时限：_______年_______月_______日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。

四、价款、付款方式：

1、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积*_______元/㎡合同单价_______万元。

2、广场修改面积_______㎡，按每平米_______元计算，总价_______万元整。

3、关于大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。

以上费用总计_______万元整。

为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：

第一阶段(施工图设计)：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。

第二阶段(跟踪服务)：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。

五、甲方责任：

1.甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。

2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。

3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。

六、乙方责任：

1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。

2.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。

3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。

4.乙方提供施工图8套，同时提供dwg格式电子版一套。

七、违约责任：

1.如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

2.如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。

八、其他事宜：

其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。

委托方：_______有限公司受托方：_______艺术设计工程有限公司

法定代表人：_______法定代表人：_______

委托代理人：_______委托代理人：_______

地址：_______地址：_______

电话：_______电话：_______

_______年____月____日_______年____月____日

第2篇 广告牌设计安装补充合同

2023广告牌设计安装补充甲方：临创新大厦

乙方：临有限公司

应甲方要求，在原甲方与乙方_____________年_____月_____日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

一、工程范围：_____________年_____月_____日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

二、工期要求：_____________年_____月_____日至_____________年_____月_____日。

三、新增工程量：

详见附表一：《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》

四、质量要求：按原合同承诺履行。

五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：

1、本协议其它内容仍按原合同执行。

2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：签约日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同补充协议模板二

甲方(全称)：有限公司乙方(全称)：有限公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。鉴于：

前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分：

1)按照表一计价。2)按照表二计价。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：(合同章)乙方：(公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

签字：_________________

签字：_________________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

施工合同的注意事项

一、关于发包人与承包人：

1、对发包方主要应了解两方面内容：①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、对承包方主要了解的内容有：①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。

承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。

上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。

二、合同价款应注意：

1、《协议书》第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”

2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。

暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。

三、发包人工作与承包人工作条款应注意：

1、双方各自工作的具体时间要填写准确。

2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。

3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。

四、合同价款及调整条款应注意：

1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。

2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。

3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。

4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。

5、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。

五、工程预付款条款应注意：

1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。

2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。

4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。

六、工程进度款条款应注意：

1、填写第26条款的依据是《民法典》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。

2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。

3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。

七、材料设备供应条款应注意：

1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。

2、应约定供应方承担的具体责任。

3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

八、违约条款应注意：

1、在合同第款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。

2、在合同第款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。

3、还应约定其它违约责任。

4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。

九、争议与工程分包条款应注意：

1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。

2、如果选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。

3、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。

4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。

十、关于补充条款：

1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在《补充条款》内尽量补充，按顺序排列如49、50__________。

2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。

甲方：瑞金市商务局 江西瑞金经济开发区管委会(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

经年 月 日

第3篇 设计补充合同

《工程》设计合同补充协议书

本合同书由(以下简称“业主”)与(以下简称“设计人”)于日签署，

设计合同补充协议范本。

设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：

一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。

二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用，

三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;

2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;

3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;

4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。

四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。

六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。

业主：_______________设计人：_______________

法定代表人法定代表人或其授权代理人：_______________或其授权代理人：_______________

地址：_______________地址：_______________电话：_______________电话：_______________

第4篇 20xx设计合同补充协议

合[20xx]ba

编号：

补充协议

发包人(甲方)：

设计人(乙方)：

本协议作为双方于 年 月 日签订的编号为

的《建设工程设计合同（一）民用建设工程设计合同》（以下简称“原合同”）的补充，双方应共同遵守,本协议与原合同不一致的，以本协议为准。

第一条 原合同补充以下内容：

1.1 各阶段图纸需经发包人确认后方可作为办理支付费用及结算依据。

1.2 如本工程获全国（省、市）优秀奖，发包人可按下表对设计人给予奖励。 全国优秀奖 一等奖 二等奖 三等奖

省优秀奖 一等奖 二等奖 三等奖

市优秀奖 一等奖 二等奖

另加设计费（元/㎡） 2.5 2.0 1.5 1.0

1.3 如本工程分期开发需设计人分批出图，则发包人按设计人完成图纸所占的比例支付设计费。

1.4 采用新技术、新工艺的分项工程，设计人应提供新技术、新工艺的详细技术资料证明。

1.5 设计人在发包人要求考查新技术时，应负责安排联系，费用由发包人承担。

第二条 原合同第五条中“说明”增加第5点：以上付款，发包人将以转帐支票或电汇的方式支付，若发包人提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息，设计人应在发包人支付上述款项的同时提供中华人民共和国大陆地区的等额有效发票，否则发包人有权顺延付款。

原合同第五条中“说明”与表格的内容相冲突的，以表格的内容为准。

第三条 关于合同履行过程中的几个步骤

3.1方案设计阶段

3.1.1方案设计方向性意见首先应明确发包人的设计要求，有如下几种方式：

（1）发包人以文字或图片方式提供设计方案的方向性意见。

（2）设计人提供文字或图片或初步的方案供发包人确定以获明确的方向性意见。

（3）以实景或可明确界定的方式获得方向性意见。

本合同采用的方式为上述第 种。

3.1.2方案设计阶段的工作是设计开始前的必要环节，发包人应办理签字确认等手续给设计人。

3.2初步设计阶段

设计人提交的设计方案应满足发包人提出的内容和图纸规格等具体要求（以行业的相关阶段的要求为基础），方案评定的结果发包人以书面方式复函给设计人，如经三次修改仍未符合发包人的要求，发包人有权解除合同，由设计人承担违约

责任。

3.3经发包人通过的方案，并不代表全部细节均已认可，发包人有权对设计细节

提出质疑和修改要求直至符合发包人的验收标准。

第四条 原合同第六条“双方责任”中的6.1.2条款双方同意修改为：

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较

大修改，以致要求设计人作较大返工时，设计人应在接通知后3天内向发包人提

交返工费用预算（含工作量及计算依据），经双方共同协商后签订补充协议。因

设计人提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量等不符合发包人原来的要

求造成发包人要求设计人返工的，发包人不再另行支付设计费用。

第五条 原合同第六条“双方责任”中双方同意增加以下条款

5.1 发包人责任

5.1.1 设计人要求的变更（修改）设计费用过高，发包人不能接受的, 发包人有

权另行委托设计。由于变更（修改）而造成合同执行有困难时，双方可按已完成

设计阶段（工作量）办理结算并终止合同。

5.1.2若设计人按发包人的要求提前交付设计资料及设计文件并经发包人确认的，

发包人根据提前的天数每天按暂定设计费总额的 ‰向设计方支付赶工费。

5.1.3 发包人负责该工程的报建、初步设计审查组织工作及有关费用。

5.2设计人责任

5.2.1 未经发包人同意，设计人不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、

新工艺。

5.2.2 设计人须按发包人提供的《设计要求》进行标准化设计，在设计中须采用

发包人指定的（ ）建筑设计、（ ）水电材料、（ ）设备选用、（ ）具体设

计做法、（ ）施工工艺、 （详见附件 ），否则视为设计质量不符合要求。

5.2.3 设计人应满足发包人的使用要求，在不降低功能和保证安全的前提下，按

发包人确定的限额设计值或工程总造价进行设计。

设计人在方案设计、初步设计、施工图设计的各阶段设计中凡超出额定的限额设

计标准时，应列表作出对比、分析原因并有详细的说明（估算、概算、预算）申

报发包人审批。如经发包人批准，设计人可按原设计出图；未获发包人批准的，

由设计人自行调整到符合合同要求。

5.2.4 设计人应保证其提交的设计成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，

否则应由设计人承担责任，并赔偿发包人的损失。

发包人向设计人支付本项目设计费后，设计人向发包人提供的阶段性成果和

最终成果的著作权归发包人所有。

5.2.5 设计人有责任在工程基本完工后向发包人提供建筑专业平、立、剖面竣工

图一式六份，配合发包人办理规划验收。

第六条 原合同第七条“违约责任”双方同意增加以下条款：

6.1 设计人不能按照发包人的要求（质量、时间）提交设计文件或设计人员不能胜任本设计任务时，发包人有权解除合同并按照发包人已经确认的图纸工作量办理结算。

6.2 设计人提交的设计文件达不到阶段设计深度要求，未通过发包人阶段设计文件审核需要重新修改的，费用由设计人自负；修改后仍达不到设计深度，未通过阶段设计文件审核的，发包人有权不予确认。由此而造成的工期延误及重新出图的责任由设计人承担。

6.3 设计人应指定本项目设计负责人或专业负责人，在施工前进行技术交底并参加设计图纸会审和隐蔽工程验收、工程竣工验收。项目负责人或专业负责人每缺席一次，应承担500元/次违约金，累计缺席三次以上时，发包人有权解除合同并按照发包人已经确认的图纸工作量办理结算，同时设计人应按暂定设计费总额的 ‰向发包人支付违约金。

6.4 由于设计人提交的概算不准确或未按照发包人的设计要求设计而造成工程造价高于设计限额且未经发包人书面同意的，在能够及时发现并能补救而设计人无正当理由拒绝修改设计或无法补救的情况下，设计人应向发包人支付不少于高于设计限额部分造价的50％的赔偿金。

6.5发包人委托设计人办理国家有关施工图审查事宜，设计人应在发包人提供相关资料之日起三十个工作日完成，施工图审查费用由发包人承担。

6.6设计人应向发包人支付的违约金，发包人有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向设计人追偿。

第七条 原合同第八条“其他约定事项”双方同意增加以下条款：

7.1 其它约定事项：

7.1.1本工程实行限额设计，限额设计值为 或工程总造价不超过 。（本限额包括建筑、结构、水电、暖通专业工程造价，不含室内二次装修及大型设备。）

7.1.2发包人委托设计人设计的范围包括以下打“√ ”的内容：

建筑（ ）、主体结构（ ）、钢结构（ ）、预应力结构（ ）、室内给排水（ ）、室内电气（ ）、通风空调（ ）、室内电话电视布线（ ）、宽带网布线（ ）

7.1.3方案及初步设计阶段，设计人应提供图幅不小于a2的建筑物日间及夜间外观效果图各一张。

7.1.4设计人应提供外墙材料样板一式两份。

7.1.5设计人交付的施工图应包含住宅住户入口大堂、公共电梯厅、电梯轿厢、厨房、卫生间的铺地、墙面、天花铺装分格、五金件位置及收口大样图。

7.1.6项目设计要求另行提供。

7.1.7承担本项目主要设计人员名单

姓名

性别 年龄 专业 职称 注册师类别 注册号 联系电话

说明：

（1）在合同履行过程中，设计人如对以上人员有变更，需事先征得发包人书面同意。（2）如设计人员不能配合发包人的工作要求，发包人有权要求更换，设计人应在发包人提出更换人员要求之日起十个工作日内调整设计组人员并报发包人核定。

7.1.8建筑工程设计合同和补充合同中，“以上”，“以下”均含本数。“超出”不含本数。

7.1.9 其他：

（此页无正文）

发包人名称：

（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

签约日期： 年 月

月 日

附件（共 件）

1、 附件一：廉洁协议

2、附件二：设计文件确认单

附件一

廉 洁 协 议 设计人名称： （盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 日 签约日期： 年

第5篇 工程设计合同补充协议书范例

发包方：______________有限责任公司设计方：______________设计研究院

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20__________年__________月签订的《建设工程设计合同》(下称“原合同”)中的定义相同。鉴于：_________________

发包方和设计方于20__________年__________月共同签署了《建设工程设计合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《建设工程设计合同》中未尽事项特订立以下补充协议：

1、所有单体工程施工图必须在_____年_____月_____日前完成，以保证工程项目顺利进行。

2、因功能改变等原因造成的设计变动，施工图纸应保证不影响工程正常进行(包括地库、地下室增层、阁楼、机房变动等)。

3、钢结构的二次设计由发包方发包，并由设计方进行审核。

4、设计方须派驻设计代表，保证及时、有效的解决施工过程中的一切设计问题。

5、因出图时间延误，施工过程中设计问题解决不及时等原因造成的一切损失，按工程实际发生的费用由设计方负责赔偿。

本协议生效后，即成为《建设工程设计合同》不可分割的组成部分，与《建设工程设计合同》具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

发包人名称：_________________设计人名称：_________________

(盖章)(盖章)

法定代表人：_________________(签字)法定代表人：_________________(签字)

委托代理人：_________________(签字)委托代理人：_________________(签字)

邮政编码：_________________邮政编码：_________________

电话：_________________电话：_________________

传真：_________________传真：_________________

开户银行：_________________开户银行：_________________

银行账号：_________________银行账号：_________________

第6篇 景观工程补充设计合同书

编号：______________

委托方：______________有限公司(以下简称甲方)

受托方：______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)

双方经友好协商，依照《民法典》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：____________________________景观工程

工程地址：____________________________。

二、委托设计内容：

根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套，dwg电子版_______套。

三、设计时限：_______年_______月_______日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。

四、价款、付款方式：

1、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积*_______元/㎡合同单价_______万元。

2、广场修改面积_______㎡，按每平米_______元计算，总价_______万元整。

3、关于大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。

以上费用总计_______万元整。

为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：

第一阶段(施工图设计)：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。

第二阶段(跟踪服务)：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。

五、甲方责任：

1.甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。

2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。

3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。

六、乙方责任：

1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。

2.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。

3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。

4.乙方提供施工图8套，同时提供dwg格式电子版一套。

七、违约责任：

1.如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

2.如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。

八、其他事宜：

其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。

委托方：_______有限公司 受托方：_______艺术设计工程有限公司

法定代表人：_______ 法定代表人：_______

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

地址：_______ 地址：_______

电话：_______ 电话：_______

_______年____月____日 _______年____月____日