管理者范文网 > 合同范本 > 合同范本
栏目

正式承包合同(6份范本)

发布时间:2024-04-16 热度:53

正式承包合同

第1篇 正式承包合同模板

第一部分 协议书 发包人(全称): xx镇xx社区 承包人(全称): 依照《中华人民共和国 合同法 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律、行政 法规 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程概况 工程名称:xx农民文体活动中xx和猪市坝片区道路建设 工程地点: 工程内容:____县xx农民文体活动中xx施工图所示全部工作内容和猪市坝片区道路施工图所示全部工作内容。 资金 发包人自筹

二、 工程承包范围 承包范围:____县xx农民文体活动中xx施工图所示全部工作内容和猪市坝片区道路施工图所示全部工作内容。 合同工期 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 合同工期总日历天数 200 天(按实有工期算)。

三、 质量标准 工程质量标准:业工程质量验收规范要求。金额(大写): 约陆佰万元整 本价款为可调合同价款,工程完工后按本合同《专用条款》第23条按实结算。

四、 组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、本合同协议书 中标通知书 投标 书及其附件 本合同专用条款 本合同通用条款标准、规范及有关技术文件 图纸 工程量清单 工程报价单或预算书

五、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、 本协议书中有关词语含义与本合同

第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 合同订立 时间________年____月____日 合同订立地点 xx镇xx社区居民委员会办公室 本合同双方约定签字盖章 后生效。 发 包 人:(公章) 住所:____县xx镇法定代表人:委托 代理 人:电话:传真:开 户 名:开 户 银 行: 账号:邮 政 编 号:564401 承 包 人:住所:法定代表人:委托代理人:电话:传真:开 户 名:开 户 银 行:账号:邮 政 编 号: (公章) gf-1999-0201

第二部分 专用条款 模板工程承包协议书 甲方(以下称甲方): 乙方(以下称乙方): 为更好的完成塔西南xx新建体育馆工程施工任务,明确双方责任,保质保 量,经双方友协商,制定本协议,希双方共同执行。

一、工程名称:塔西南xx新建体育馆工程模板工程。

二、承包方式及承包单价:包工及小型材料(除钢管、扣件、木方及模板外的所 有材料)。按工程量据实结算; 按展开面积每平方米陆拾叁元(63元)。

三、付款方式:按当月施工进度支付给乙方70%,验收通过后办理结算手续,在结算完后付清余款(年终人工 工资 全部结清)。

四、组织领导:

1、乙方必须指定专项管理人员,负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、 文明施工等工作。

2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理,遵守各项规章制度,配合其他分部 工程施工,违者按章罚款。

3、施工期间,乙方如因技术力理不足,施工质量出现缺陷,因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责,同时甲方有权单方冻结乙方承包 工程款 ,并按已完成的工程量70%结算,30%作为补偿甲方损失,并由甲方重新安排他人施工。

五、双方责任

1、甲方责任:

(1)甲方提供乙方施工图纸一份。

(2)保证材料供应,如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任:

(1)负责本工程施工工具,包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作作业安全等模板工程所有工具。

(2)文明施工,做到工完场清,每次施工完及时清理施工现场。合理使用短方 木、小模板,严禁乱锯乱切,不得大材小用,杜绝浪费。

(3)严格按设计要求及施工规范要求施工,保证工程施工质量。若因乙方施工工艺原因造成返工,所造成的损失均由乙方承担。熟悉图纸,注意各部位墙体厚度,按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。

(4)每个工人要遵守纪律,不打架、不滋生是非,若违犯,乙方要承担责任。发生打架者,双主先给予罚款xxx元,一切医药费由先动手者负责,严重者送交当地政法部门处理。

(5)严禁偷盗,如果发现偷东西,按价格十倍处理,清理出队,严重送交公安 部门法办。

(6)教育工人爱护公物,严禁损坏公共设施,如经发现给予处罚。

(7)负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐,拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类

第2篇 正式承包合同样书

一、合同协议书 甲方: (以下称为甲方) 乙方: (以下称为乙方) 为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成分包施工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本分包合同。 一. 工作内容:

1.按照施工图纸及混凝土施工技术要求浇筑、收面、打磨、养护、保护、凿毛、预留施工缝及场地清理等有关工作;

2.对所出现的质量问题(露筋、蜂窝、麻面、孔洞)修补,打磨等。 二.承包方式: 劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工。 三.单价及结算方式:

(1)单价:按构件浇筑后并经检验、试验合格的成品实体积计算,每立方砼 元立方米

(2)按每 层作为结算段,每层混凝土工程完成后,经验收合格,各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量,签发结算书。领取工资时,乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取,严禁代领。

(3)按分项承包项目商定的综合单价(包安全、包质量、包文明施工、包工期等)计算。乙方不得以任何借口的形式增加单价或要求额外签工;

(4)凡乙方工作范围内不按时、按质完成的工作,如甲方另行安排其他班组去完成,则所有的用工从乙方工程款内扣除。如有违反甲方施工现场安全、质量规定,甲方有权对乙方进行罚款,罚金从工程款中扣除;

(5)本合同价款为综合单价,已含人工工资,停工期待料,超高补贴,高温补贴,工人退场车旅费等各项费用在内;

(6)本合同价款已包括夜间施工、交叉施工、非不可抗力恶劣自然条件下施工等的降效费;

(7)本合同价款已包括工完场清的所有费用,并负责在各级政府及有关管理部门和甲方组织的各种检查或参观前,施工现场及所属管辖区内的住宿及施工现场场地清理;

(8)按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进场证、工人保险金、安全帽、安全带、服装等由甲方统一办理,费用按人数从工程款中扣除;

(9)根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用。 四、工期要求 乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,甲方有权视情节轻重对乙方予以处罚。 五 第三条承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。施工中甲方除向乙方提 四.甲方责任:

(1)负责审核乙方的签证单和预结算资料,及时发放生活费和办理进度款支部及结算;

(2)负责现场的施工调度和管理,质量、安全 的检查监督和工程验收;

(3)甲有权对乙方不能胜任本职工作或需调度的人员,随时清退出场,乙方应在该人员退场一周内提供补充人员。 五. 乙方责任: 乙方必须服从甲方统一调配,按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工,并达到规范验收标准。 各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。若验收不合格,整改时间耽误了工期计划,则该段工作量单价下调20% 砖墙基层表面的污染部分应清除干净,并浇水湿润,加气砼块抹灰前应将墙面清理干净。如违反规定,视情况轻重每次给予200—500元罚款。 乙方人员进场前必须体检,并出具体检证明,费用由乙方自行负责。 因乙方原因发生的安全责任事故以及罚款等,乙方应承担所有经济责任、损失和费用; 由于乙方使用、包管和维护不善甲方提供的临时设施、现场材料和设备,乙方应承担由此给甲方造成的损失; 对甲方提供的安全设施与施工机械,乙方经检查后方可使用,若发现有安全隐患时,乙方应及时向甲方反映,待甲方修复或更换后,方可进行使用;否则,由此造成的一切后果其责任均由乙方自行承担; 分段分项工程完成后,经现场监理工程师、甲方项目部经理、技术负责人及工长验收符合要求,并签字、认可后才能予以结算。 六 安全文明施工要求及处罚措施:

(1).进入施工现场,必须戴好安全帽,使用安全带,违章者每人次罚款100元。

(2).使用机械设备必须要用有责任心、有经验得人来操作,操作人必须具有机械操作证,严禁违章作业及冒险蛮干。

(3).对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电,必须由项目部电工来维修,其他人员不得乱动,有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理,违章者每人次罚款100元。

(4).高处作业时禁止打闹,所带工具用具必须有可靠的防掉落措施。

(5).严禁酒后作业,违者每人罚款200元。 七. 违约责任:

1) 若乙方在施工过程中不能按甲方制定的工程计划保质、保量完成形象进度和质量标准,甲方有权对乙方进行处罚直至终止合同。给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

2) 乙方在施工过程中达不到甲方的环保,职业健康安全和文明施工的要求,甲方有权按合同相关条款对乙方进行处罚。由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿。

3) 合同签订后,如需修改,须获得双方的同意,方能生效。否则给对方造成经济损失,由违约方负责。

4) 合同履行中任何一方无正当理由而提出终止合同的,均属单方违约,违约方除承担给对方所造成的全部损失外,还必须向对方支付工程总造价的10%的违约金。 八. 争论 如甲乙双方发生争论,应本着实事求是,平等互利,协商一致的原则进行协商解决。如协商不成,可采用下列方式解决(只能选一种):向工程所在地人民法院起诉或向工程所在地仲裁委员会申请仲裁;

5) 发生争论后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程;

6) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

7) 调解要求停止施工,且为双方接受;

8) 仲裁机构要求停止施工;

9) 法院要求停止施工。 九.合同终止及终止后的结算: 甲乙双方协商一致,可以解除本合同;

1) 乙方无能力继续履行本合同时,本合同终止,按已完工程量结算,乙方应在接到甲方通知时妥善做好已完工程已购材料,设备的保护和移交工作,并尽快将其人员和设备撤离现场;

2) 乙方未能按合同约定要求完成工程,经甲方督促,乙方在甲方规定时间整改后仍未达到合同要求时,甲方有权终止本合同,结算按已完工程的80%计算;

3) 乙方单方要求终止合同,结算单价按合同单价的70%计算。另赔偿合同单价10%的违约金; 十.其他

(1)、甲方委托 为现场负责人,负责处理与该工程施工相关的一切事务;除现场负责人外,其它现场人员在无该负责人授权时均无权向乙方发出指令或签署任何协议、同意合同外发生款项,除非甲方书面通知变更现场负责人。

(2)、乙方委托为现场负责人,负责处理与该工程施工相关的一切事务。

(3)、本合同一式三份,共4页,甲乙双方各执一份,上交总包一份存档。自双方签字之日起生效。 甲方: 乙方:________年月____日________年月____日

第3篇 正式承包合同样式

一般约定

1.1 词语定义

1.

1.2 合同当事人和人员

1.

1.

2.2 发包人: 单位地址: 联系人: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.

2.3 承包人: 单位地址: 联系人: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.

2.6 监理人: 单位地址: 联系人: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.

2.7总监理工程师(总监): 姓名: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.3 工程和设备

1.

1.

3.4 单位工程:

1.

1.

3.10 永久占地:

1.

1.

3.11 临时占地:

1.

1.

4.2开工日期:

1.

1.

4.3工期:

1.

1.

4.4竣工日期:

1.

1.

4.5缺陷责任期的期限:

1.

1.5 合同价格和费用

1.

1.

5.1 签约合同价 本目修改为: 指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额,包括安全生产费、总承包风险费等,其中,铺架工程合同及“四电”工程合同包括甲供材料设备费等。

1.4 合同文件的优先顺序

1.4

(9)项补充细化为: 合同履行中,招标文件和发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,以及工程质量保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书视为本合同的组成部分。

1.6 图纸

1.

6.1图纸的提供 本项约定为: 本标段的图纸共

份,其中1份为招标时提供给承包人的图纸,其余份数图纸在本合同签订后____日内提供。

1.

6.2承包人提供的文件 本项约定为: 承包人按有关规定需向监理人和发包人提供相关文件的数量及报送时间,由发包人和承包人协商确定。

1.

6.3 图纸的修改 本项细化为: 图纸需要修改和补充的,在履行完设计变更手续后,由发包人在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内将审核合格的施工图送承包人,期限为提出变更设计后的

天内。承包人应按修改后的图纸施工。

1.

6.4 图纸的错误 本项细化为: 承包人应对发包人提供的图纸进行检查和现场核对,发现问题应及时通知发包人和监理人。否则,承包人应承担相应责任。

1.12 图纸和文件的保密 本款增加:

1.1

2.3发包人和承包人应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》,保守国家秘密。为履行保密义务,发包人和承包人均应根据本项目实际情况制订相应的保密措施,根据需要签订保密协议。

1.1

2.4承包人应妥善保存好本项目与中华人民共和国国家秘密有关的各种图纸、文件及数据(如平面坐标、高程等),不得以任何形式输出到中华人民共和xx外地区和国家。

2. 发包人义务

2.8 其他义务 本款约定为:

(1)发包人应按铁道部有关规定提出建设项目推行标准化管理总体规划,明确对承包人标准化管理要求,对承包人推进标准化管理情况进行检查考核。

(2)发包人应按铁道部有关规定提出实行“架子队”管理的具体要求,建立对承包人现场管理机构、人员等的核查制度,对承包人实施“架子队”的情况进行检查。

(3)发包人应向承包人提供铁路建设项目管理信息系统需要资料目录及格式并提供接口。

(4)发包人应督促设计单位及时提供大临工程设计文件,向承包人明确临时工程规模、标准等要求。

(5)发包人应按照国家有关规定支付安全生产费用,组织或委托监理人对承包人的安全生产设施和费用使用情况进行检查,督促承包人完善安全生产措施,满足安全生产需要。

(6)发包人在项目实施过程中按铁道部现行规定对承包人建立信用档案,开展信用评价活动。

(7)工程初验后发包人应按铁道部规定向承包人提出竣工决算时间和内容要求。

(8)发包人的其他义务:。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.

1.1 项约定为: 监理人的职责和权利应符合《铁路建设工程监理规范》中的规定,须经发包人事先批准行使的权利为

3.4 监理人的指示

3.

4.4项约定为: 监理工程师的指示必须事先经发包人的批准或其他形式的授权。

3.5 商定或确定

3.

5.2 项补充: 如果这项商定或确定会导致投资增加或工期延长,监理人在发出通知前,应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.

1.3完成各项承包工作 本项补充: 甲供材料设备由发包人提供。

4.

1.8 为他人提供方便 本项修改为: 承包人应按监理人的指示为其他承包人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件,由此引起的相关费用,由承包人自行解决。

4.

1.10其他义务 本项细化为: 承包人应履行的的其他义务包括:

(1)承包人应按照发包人要求以工程质量安全为核心,以施工组织设计为基础,以机械化、工厂化、专业化、信息化为支撑,按照发包人标准化管理总体规划要求,全面推行标准化管理,接受发包人的监督与考核。

①承包人应在接到中标通知书后28天内,向发包人、监理人提交承包人的本项目标准化管理规划;56天内向发包人、监理人提交承包人标准化管理制度,应包含技术管理、质量管理、安全管理、计财管理、综合管理等方面的内容。

②承包人应按经发包人审查同意的标准化管理规划,组建标准化项目管理机构,编制作业指导书和作业标准,严格按标准组织施工作业,推进标准化工地建设,实现现场管理标准化。

③承包人应分专业按工作面配备成套机械设备,以高标准机械化程度提高工效。路基工程按平行施工单元配备成套设备,桥梁工程按施工工序配备成套设备,长大隧道、重点及难点隧道工程根据地质条件,主要工作面配备成套设备,无砟轨道按平行施工单元配备成套设备。

④承包人应对混凝土、桥梁、无砟轨道板、钢构件、沟槽盖板、钢筋混凝土构件(路基防护栅栏、桥面栏杆、附属工程混凝土预制件等)、路基填料的级配碎石、改良土等实行工厂化生产。

⑤承包人应对路基、隧道、桥梁、轨道、四电、站房等工程,按专业化组织施工,分专业划分施工单元按工作面管理组建专业化作业队。隧道帷幕注浆施工、超前地质预报、长大隧道通风照明、无砟轨道等关键施工工序应由专业化队伍承担。

⑥承包人应根据发包人建设项目信息化管理要求,配备相应的终端硬件设备,纳入发包人统一接口,并接受发包人统一管理;设置专人负责信息系统的管理和维护,按发包人要求的资料目录及格式通过信息系统按时如实提供工程实施、管理过程中的相关资料,使之作为现场管理重要的技术管理手段和支撑。

(2)承包人应按照发包人的要求组建和管理“架子队”,设置劳务管理机构和人员,培训使用劳务作业人员,全面实现架子队用工管理模式,接受发包人的监督与考核。

①总体要求。“架子队”是在项目经理部之下、直接管理工班的施工作业层。承包人必须按照发包人要求以本企业管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理、监控人员,以内部职工、劳务企业的劳务人员或与施工企业签订合同的其他社会劳动者为作业人员,组建“架子队”。 承包人必须依法用工。劳务用工为劳务公司提供的,承包人应与劳务公司签订劳务用工协议;劳务用工为零散用工的,承包人应与零散劳务人员签订以一定工作任务为内容的劳动合同。

②“架子队”组建。承包人应按照发包人有关要求和投标承诺,分路基、桥梁、隧道等不同专业组建“架子队”,明确每个“架子队”的管辖范围、工程内容和人员组成等。 “架子队”必须配置专职队长、技术负责人,技术、质量、安全、试验、材料、领工员及工班长。

③承包人应为“架子队”配置满足现场需要的基本施工机具和机械设备。 承包人必须自行管理“架子队”的材料供应、调配事项,禁止包工包料、以包代管。 承包人应制定完善“架子队”管理制度,严格“架子队”绩效考核,强化管理人员和劳务人员培训,切实管好用好“架子队”。

(3)承包人应设立银行专项账户,预存农民工工资保证金,并保证及时兑现农民工工资。承包人预存农民工工资银行专项账户:

(4)接受发包人及其主管部门对本建设项目建设资金和农民工工资保证金账户资金使用情况的监督。

(5)承包人应依据设计文件和指导性施工组织设计要求,以满足工程建设需要为前提,以节约用地、节约投资、减少土地复垦、有利施工组织为原则,充分考虑永临结合,尽量利用本线预留工程、站坪、维修基地(所)及站前广场用地、地方政府规划建设用地等设置大临设施。 制梁场设置要求: 铺轨基地设置要求: 无砟轨道制板场设置要求: 施工便道设置要求: 混凝土拌和站及填料拌和站设置要求: 取(弃)土场设置要求: 其他临时工程设置要求:

(6)当承包人在查阅、核对合同文件或在本合同工程实施过程中,发现有关的工程勘察、设计、标准和规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后,应及时书面通知监理工程师。

(7)承包人应接受发包人按照铁道部现行铁路建设项目考核办法对承包人实行考核,考核分为平时考核和项目考核;考核费用总额为元,平时考核费用和项目考核费用各占50%。各项指标考核均为甲级的,承包人应对项目经理进行适当奖励。考核为乙级和丙级的,从总承包风险费中扣减考核费用。

(8)承包人应执行发包人建立的项目管理制度。

(9)按规定接受相关审计和资金监管。

(10)承包人应按照规定的范围及合同约定使用安全生产费用,并接受发包人或监理人对安全生产设施和费用使用情况进行的检查,按检查意见完善安全生产措施,保证安全生产需要。 (1

1)承包人应严格按照国家劳动、卫生等有关规定,为劳务人员提供符合卫生、安全要求的食宿条件。 (1

2)按国家及铁道部现行规定提供完整的竣工文件及资料,工程初验后________年内要完成工程总结。 (1

3)承包人的其他义务: 甲方(章):

乙方(章): 甲方代表(签名):

乙方代表(签名): 甲方法人代表或授权人(签名):

乙方法人或授权人(签名): 地址:

地址: 电话:

电话:________年 ____月 ____日

________年 ____月 ____日 【拓展延伸】 总价承包和单价承包合同的区别 总价承包就是将一个单位工程按照定额以及各种费用一次性包死,中间不在增加费用的承包方式。 单价承包就是按照建筑物的建筑面积或其他单位进行承包,即按照工程单价承包的一种承包方式。当然,建筑面积或其他单位的计算办法应该事先说明或按照国家规范规定建筑面积计算规则或其他建筑法规进行。 相应合同就是总价合同、单价合同。 以承包工程计价方式划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本价酬金合同三种形式。

一、总价合同。 是指在合同中确定一个完成项目的总价,承包单位依此完成合同的全部工作。这种类型合同有利于建设单位确定最低报价的承包商,并有利于支付进度款及结算。这种合同适用于工程量不太大且能精确计算,工期较短的项目。建设单位必须具备详细的设计图纸,一般要求详尽到施工图,使承包人能够计算出工程量。总价合同又可分为两种:

(1)固定总价合同。 在图纸及工程要求不变的情况下,总价不变。而当施工中图纸或工程质量或工期有变动,则总价也应相应变动。这种合同中承包人承担了绝大部分风险,因此标价较高,因此对建设方也并不完全有利。

(2)可调总价合同。 合同条款中约定,如果在执行合同中由于通货膨胀引起工程成本增加到一定限度时,合同总价根据事先约定的调价工式作相应调整。

二、单价合同。 是指投标人就招标文件中列出的分部分项工程确定各分部分项工程费用的合同。这种类型的合同风险得到较合理分摊。对于发包人来说,单价合同可以缩减发包人在招标阶段的工作量及准备时间,并可鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。 发包人的风险在于工程结束前总价是未知的,尤其是无法在招标阶段较准确工作量的.项目。在遇到善于运用不平衡报价的承包商时,风险会加大。而对发包人来说,出现工程量列表以外的漏项,可就此再报价,减小了风险。 单价合同分为以下几种方式:

(1)估计工程量单价合同。 建设单位在招标文件中就分部分项工程的工作量作出估计,投标单位在工程量表中填入项目单价,并可依此算出总价作为投标报价。中标后,在月进度款支付中以实际完成的工程量和该单价确定数额,结算中据竣工图结算总价格。这种类型的合同一般约定,当工程量增减到一定幅度(如-15%)时,单价作相应的调整。最好在合同中约定单价的调整方式。

(2)纯单价合同。 建设单位不能提供施工图或给出准确的工程量清单,投标人根据建设单位提供的工作项目一览表,报出相应项目的单价,施工时按实际工作量结算。

(3)单价与包干混合式合同。 以单价合同为基础,仅对某种不易计算工程量的分项工程采用包干办法。其余均要求报出单价,并按实际工作量结算。

三、成本加酬金合同。 是由业主向承包人支付工程项目的实际成本,并按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。这类合同的缺点是业主对工程总造价不易控制,承包人也往往不注意降低项目成本。除因迫于形势须立即开展工作的项目或风险很大的项目外,一般不适用这种承包方式。 补充: 单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价,以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。 承包商所填报的单价应为计及各种摊销费用后的综合单价,而非直接费单价。 单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程,以及业主为了缩短工程建设周期, 初步设计完成后就进行施工招标的工程。单价合同的工程量清单内所开列的工程量为估计工程量,而非准确工程量。 所谓总价合同(cac),是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件,业主应付给承包商的款额是一个规定的金额, 即明确的总价。总价合同也称作总价包干合同,即根据施工招标时的要求和条件,当施工内容和有关条件不发生变化时, 业主付给承包商的价款总额就不发生变化

第4篇 正式承包合同

甲方:__________________ 乙方:__________________ 为对员工餐厅综合管理,提高员工膳食标准,经甲、乙双方通过友好协商,本着平等互利的原则,同意员工餐厅由乙方承包经营。为明确双方的权利和义务,特订立本合同。

一、承包内容及经营范围 承包经营甲方员工餐厅,负责供应甲方员工(早、中、晚、夜宵、通宵)。在确保上述就餐正常供应后,可根据员工需要和能力许可,兼营小炒,承接接待餐业务,烟酒饮料等零售。严禁在食堂区域内(包括宿舍)进行非法经营活动和其它用途。

二、承包期限 本合同自________年____月____日起至________年____月____日为止,有效期为________年。合同期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。

三、餐费标准 甲方食堂餐费标准按每人每天单价计: 人员早餐、中餐、晚餐、夜餐、通宵餐: 高层人员____________ 管理人员____________ 普通人员____________ 其他人员____________

四、场地使用及相关费用

1、甲方向乙方提供厨房场地和用具的使用权。进场前甲方负责将基础设施装修完毕或破损部分及用品一次性维修保养完成后交付乙方使用。上述物品经清点(按清单双方签名)后交付乙方使用,若双方终止合同后,乙方应将上述物品交还甲方,如有遗失、损坏,乙方负责赔偿(自然损耗除外)。

2、承包期内,食堂内的用具维修发生的一切费用,由乙方自行承担。承包区内外的设施维修整改费用由甲方承担。若乙方需要添加或更新厨房设备用具,须以书面形式通知甲方,添置费用由甲方负责(添入物品清单内)。

3、承包期内,甲方负责水电费,乙方负责餐厅卫生费、燃气费及其它费用。

4、乙方对餐厅负全部责任,所有卫生条件必须符合有关部门规定的标准,因违反有关部门卫生管理办法而遭到处罚者,一切责任由乙方承担。由此造成的甲方损失,乙方负责赔偿。

5、如乙方要占用甲方厂区承包区以外的其它地方扩大经营,乙方需向甲方提出正式书面申请需征得甲方同意,由甲方审订批准。

五、双方权利与义务

(一)、甲方权利与义务

1、甲方按承包合同规定监督乙方依法经营,认真履行合同,同时做好指导和协调工作

2、甲方对乙方的采购、配菜、营养搭配、服务水平及食品卫生、环境卫生等方面进行监督,并有权要求乙方及时整改。

3、甲方应协助乙方维持就餐秩序,并加强就餐员工的素质教育与训练。

4、员工凭就餐券或其它方式(就餐卡、签名、刷卡等)用餐,甲方应提前告知乙方就餐的人数,如遇加班、放长假等非正常因素必须提前一天通知。

5、乙方工作人员必须遵守甲方的各项安全、治安、消防等规章制度,甲方有权处罚乙方工作人员的违纪行为。

(二)、乙方权利与义务

1、乙方负责食堂的经营管理,具体包括人员配备、采购、制作、厨房、餐厅的环境等管理事项。

2、乙方必须严格执行《中华人民共和国食品卫生法》,禁止供应未经卫生防疫部门检查的各类食品和“三无”调味品。

3、乙方工作人员必须将每天食品留样24小时,以便发生事故追查原因。

4、由于乙方所提供的食品不洁给甲方员工造成食物中毒或其他后果的,必须承担相关费用以及法律责任。

5、乙方人员必须每天做好厨房、餐厅等所有工作场地的卫生,严禁进入甲方的办公、生产和工作场地,违者按甲方的《厂纪厂规》处理。

6、餐厅工作人员一律凭“健康证”上岗,并每半年统一体检一次,无健康证一律不得上岗。

7、乙方必须提前一周将菜单给甲方管理人员审核,经核准后在餐厅内公布。

8、厨房和餐厅的残渣剩饭由乙方负责处理,但不得扔在厂区内。

9、如市场物价上涨过高,造成乙方在连续二个月亏损的情况下,有权向甲方提出增加伙食费用,甲方应尽快进行市场调查,若情况属实,应适当增加伙食费用。

10、因不可抗力原因造成损失时,乙方不承担甲方房产和设施的经济损失。 1

1、乙方必须自觉接受甲方的监督和指导,依法经营,认真履行合同。

六、结算方式 乙方每月将上月餐费开具正规发票送交甲方财务,甲方以月结天的形式通过银行汇款方式支付乙方伙食费(乙方须提供抬头)。

七、违约责任

1、经营期间,双方不得擅自中断合同,单方无正当理由提出解除合约,需经双方协商后提前十五天以书面形式通知对方,并按上月营业额补偿对方。

2、除不可抗力事件外,乙方不得以任何理由不及时或不充足供应职工膳食。

3、由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供应膳食,而造成乙方经济损失,由甲方负责赔偿。

八、仲裁 本合同发生争议时,双方协商解决,协商不成时,可向______工商行政部门申请仲裁或向______人民法院提出上述审理。

九、本合同如有遗漏和未完善之处,在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等法力效力。

十、合同自双方签订之日起生效,合同正本一两份,双方各持一份。 甲方:__________________ 乙方:__________________ 法人代表:______________ 法人代表:______________ 时间:________年____月____日 时间:________年____月____日

第5篇 正式承包合同书

一,承包土地的面积,地点,等级 甲方将______亩土地(田)发包给乙方,该土地位于______,东至______,西至______,南至______,北至______.其中,一等地______亩,二等地______亩,三等地______亩,四等地______亩,。承包土地的所有权属于集体,乙方只有土地使用权,不得买卖,出租,荒芜,不准转作宅基地。 二,承包时间 承包时间共________年,从一九________年____月____日起,至一九________年____月____日至。 三, 乙方的权利义务 ⒈ 乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。 ⒉ 乙方必须完成上级下达的种植计划,在完成种植计划的前提下,可以自己决定种植经营。 ⒊乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务,每年向国家交售______斤______,______斤______,______斤______,。交售时间是____________.每年向国家缴纳农业税______元,纳税时间是________________.乙方必须每年向甲方上交公积金______元,公益金______元,管理费______元,上交时间为每年的____月____日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日,或上交按义务工日折价的金额。(本条亦可采取列表形式,见后) ⒋乙方经甲方同意,可以自找对象转包土地,可以与转承包户协商,平价购买生活用粮。土地转包后,转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务,承担向甲方上交xx和完成义务工任务。 ⒌乙方如遇生(不能违背计划生育规定)、死、嫁、娶,承包土地一般不变动,但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少,无法继续承包土地,又无人愿转承包时,可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。 ⒍ 乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。 四,甲方的权利义务 ⒈ 甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务,有权敦促乙方完成对集体的义务。 ⒉国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。 ⒊ 甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况,必须接受乙方的监督检查。 五,违约责任 ⒈乙方如不按时履行对国家和集体的`义务,除应继续履行外,还应按迟延项目价值的____%,向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不履行义务的,甲方除可请求有关部门处理外,有权收回乙方承包的土地。 ⒉乙方如荒芜承包的土地,除应履行对国家、集体的一切义务外,甲方有权收回土地。乙方如果擅自出卖和租让承包的土地,甲方可宣布买卖与租让关系无效,并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房,甲方有权责令乙方拆除。乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施,应照价(毁坏树木折价)赔偿。 ⒊甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资,应按其价值的______%,向乙方偿付违约金,并应如数补发所欠物资。 六,不可抗力 乙方如因不可抗力的自然灾害,造成承包土地内农作物的减产或绝产,经调查核实后,可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。 七,其它 ____________________________________________________________________________________. 本合同从承包期开始之日起生效。承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份合同副本一式______份,送大队(村委会),(如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关)各留存一份。 甲方:______县______公社(乡)______大队(村)______生产队(公章) 代表人:______(盖章) 乙方户主:______(盖章) ________年____月____日

第6篇 正式承包合同范本

一般约定

1.1 词语定义

1.

1.2 合同当事人和人员

1.

1.

2.2 发包人: 单位地址: 联系人: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.

2.3 承包人: 单位地址: 联系人: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.

2.6 监理人: 单位地址: 联系人: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.

2.7总监理工程师(总监): 姓名: 电话: 电子邮箱地址:

1.

1.3 工程和设备

1.

1.

3.4 单位工程:

1.

1.

3.10 永久占地:

1.

1.

3.11 临时占地:

1.

1.

4.2开工日期:

1.

1.

4.3工期:

1.

1.

4.4竣工日期:

1.

1.

4.5缺陷责任期的期限:

1.

1.5 合同价格和费用

1.

1.

5.1 签约合同价 本目修改为: 指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额,包括安全生产费、总承包风险费等,其中,铺架工程合同及“四电”工程合同包括甲供材料设备费等。

1.4 合同文件的优先顺序

1.4

(9)项补充细化为: 合同履行中,招标文件和发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,以及工程质量保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书视为本合同的组成部分。

1.6 图纸

1.

6.1图纸的提供 本项约定为: 本标段的图纸共

份,其中1份为招标时提供给承包人的图纸,其余份数图纸在本合同签订后____日内提供。

1.

6.2承包人提供的文件 本项约定为: 承包人按有关规定需向监理人和发包人提供相关文件的数量及报送时间,由发包人和承包人协商确定。

1.

6.3 图纸的修改 本项细化为: 图纸需要修改和补充的,在履行完设计变更手续后,由发包人在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内将审核合格的施工图送承包人,期限为提出变更设计后的

天内。承包人应按修改后的图纸施工。

1.

6.4 图纸的错误 本项细化为: 承包人应对发包人提供的图纸进行检查和现场核对,发现问题应及时通知发包人和监理人。否则,承包人应承担相应责任。

1.12 图纸和文件的保密 本款增加:

1.1

2.3发包人和承包人应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》,保守国家秘密。为履行保密义务,发包人和承包人均应根据本项目实际情况制订相应的保密措施,根据需要签订保密协议。

1.1

2.4承包人应妥善保存好本项目与中华人民共和国国家秘密有关的各种图纸、文件及数据(如平面坐标、高程等),不得以任何形式输出到中华人民共和xx外地区和国家。

2. 发包人义务

2.8 其他义务 本款约定为:

(1)发包人应按铁道部有关规定提出建设项目推行标准化管理总体规划,明确对承包人标准化管理要求,对承包人推进标准化管理情况进行检查考核。

(2)发包人应按铁道部有关规定提出实行“架子队”管理的具体要求,建立对承包人现场管理机构、人员等的核查制度,对承包人实施“架子队”的情况进行检查。

(3)发包人应向承包人提供铁路建设项目管理信息系统需要资料目录及格式并提供接口。

(4)发包人应督促设计单位及时提供大临工程设计文件,向承包人明确临时工程规模、标准等要求。

(5)发包人应按照国家有关规定支付安全生产费用,组织或委托监理人对承包人的安全生产设施和费用使用情况进行检查,督促承包人完善安全生产措施,满足安全生产需要。

(6)发包人在项目实施过程中按铁道部现行规定对承包人建立信用档案,开展信用评价活动。

(7)工程初验后发包人应按铁道部规定向承包人提出竣工决算时间和内容要求。

(8)发包人的其他义务:。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.

1.1 项约定为: 监理人的职责和权利应符合《铁路建设工程监理规范》中的规定,须经发包人事先批准行使的权利为

3.4 监理人的指示

3.

4.4项约定为: 监理工程师的指示必须事先经发包人的批准或其他形式的授权。

3.5 商定或确定

3.

5.2 项补充: 如果这项商定或确定会导致投资增加或工期延长,监理人在发出通知前,应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.

1.3完成各项承包工作 本项补充: 甲供材料设备由发包人提供。

4.

1.8 为他人提供方便 本项修改为: 承包人应按监理人的指示为其他承包人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件,由此引起的相关费用,由承包人自行解决。

4.

1.10其他义务 本项细化为: 承包人应履行的的其他义务包括:

(1)承包人应按照发包人要求以工程质量安全为核心,以施工组织设计为基础,以机械化、工厂化、专业化、信息化为支撑,按照发包人标准化管理总体规划要求,全面推行标准化管理,接受发包人的监督与考核。

①承包人应在接到中标通知书后28天内,向发包人、监理人提交承包人的本项目标准化管理规划;56天内向发包人、监理人提交承包人标准化管理制度,应包含技术管理、质量管理、安全管理、计财管理、综合管理等方面的内容。

②承包人应按经发包人审查同意的标准化管理规划,组建标准化项目管理机构,编制作业指导书和作业标准,严格按标准组织施工作业,推进标准化工地建设,实现现场管理标准化。

③承包人应分专业按工作面配备成套机械设备,以高标准机械化程度提高工效。路基工程按平行施工单元配备成套设备,桥梁工程按施工工序配备成套设备,长大隧道、重点及难点隧道工程根据地质条件,主要工作面配备成套设备,无砟轨道按平行施工单元配备成套设备。

④承包人应对混凝土、桥梁、无砟轨道板、钢构件、沟槽盖板、钢筋混凝土构件(路基防护栅栏、桥面栏杆、附属工程混凝土预制件等)、路基填料的级配碎石、改良土等实行工厂化生产。

⑤承包人应对路基、隧道、桥梁、轨道、四电、站房等工程,按专业化组织施工,分专业划分施工单元按工作面管理组建专业化作业队。隧道帷幕注浆施工、超前地质预报、长大隧道通风照明、无砟轨道等关键施工工序应由专业化队伍承担。

⑥承包人应根据发包人建设项目信息化管理要求,配备相应的终端硬件设备,纳入发包人统一接口,并接受发包人统一管理;设置专人负责信息系统的管理和维护,按发包人要求的资料目录及格式通过信息系统按时如实提供工程实施、管理过程中的相关资料,使之作为现场管理重要的技术管理手段和支撑。

(2)承包人应按照发包人的要求组建和管理“架子队”,设置劳务管理机构和人员,培训使用劳务作业人员,全面实现架子队用工管理模式,接受发包人的监督与考核。

①总体要求。“架子队”是在项目经理部之下、直接管理工班的施工作业层。承包人必须按照发包人要求以本企业管理、技术人员和生产骨干为施工作业管理、监控人员,以内部职工、劳务企业的劳务人员或与施工企业签订合同的其他社会劳动者为作业人员,组建“架子队”。 承包人必须依法用工。劳务用工为劳务公司提供的,承包人应与劳务公司签订劳务用工协议;劳务用工为零散用工的,承包人应与零散劳务人员签订以一定工作任务为内容的劳动合同。

②“架子队”组建。承包人应按照发包人有关要求和投标承诺,分路基、桥梁、隧道等不同专业组建“架子队”,明确每个“架子队”的管辖范围、工程内容和人员组成等。 “架子队”必须配置专职队长、技术负责人,技术、质量、安全、试验、材料、领工员及工班长。

③承包人应为“架子队”配置满足现场需要的基本施工机具和机械设备。 承包人必须自行管理“架子队”的材料供应、调配事项,禁止包工包料、以包代管。 承包人应制定完善“架子队”管理制度,严格“架子队”绩效考核,强化管理人员和劳务人员培训,切实管好用好“架子队”。

(3)承包人应设立银行专项账户,预存农民工工资保证金,并保证及时兑现农民工工资。承包人预存农民工工资银行专项账户:

(4)接受发包人及其主管部门对本建设项目建设资金和农民工工资保证金账户资金使用情况的监督。

(5)承包人应依据设计文件和指导性施工组织设计要求,以满足工程建设需要为前提,以节约用地、节约投资、减少土地复垦、有利施工组织为原则,充分考虑永临结合,尽量利用本线预留工程、站坪、维修基地(所)及站前广场用地、地方政府规划建设用地等设置大临设施。 制梁场设置要求: 铺轨基地设置要求: 无砟轨道制板场设置要求: 施工便道设置要求: 混凝土拌和站及填料拌和站设置要求: 取(弃)土场设置要求: 其他临时工程设置要求:

(6)当承包人在查阅、核对合同文件或在本合同工程实施过程中,发现有关的工程勘察、设计、标准和规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后,应及时书面通知监理工程师。

(7)承包人应接受发包人按照铁道部现行铁路建设项目考核办法对承包人实行考核,考核分为平时考核和项目考核;考核费用总额为元,平时考核费用和项目考核费用各占50%。各项指标考核均为甲级的,承包人应对项目经理进行适当奖励。考核为乙级和丙级的,从总承包风险费中扣减考核费用。

(8)承包人应执行发包人建立的项目管理制度。

(9)按规定接受相关审计和资金监管。

(10)承包人应按照规定的范围及合同约定使用安全生产费用,并接受发包人或监理人对安全生产设施和费用使用情况进行的检查,按检查意见完善安全生产措施,保证安全生产需要。 (1

1)承包人应严格按照国家劳动、卫生等有关规定,为劳务人员提供符合卫生、安全要求的食宿条件。 (1

2)按国家及铁道部现行规定提供完整的竣工文件及资料,工程初验后________年内要完成工程总结。 (1

3)承包人的其他义务: 甲方(章):

乙方(章): 甲方代表(签名):

乙方代表(签名): 甲方法人代表或授权人(签名):

乙方法人或授权人(签名): 地址:

地址: 电话:

电话:________年 ____月 ____日

________年 ____月 ____日 【拓展延伸】 总价承包和单价承包合同的区别 总价承包就是将一个单位工程按照定额以及各种费用一次性包死,中间不在增加费用的承包方式。 单价承包就是按照建筑物的建筑面积或其他单位进行承包,即按照工程单价承包的一种承包方式。当然,建筑面积或其他单位的计算办法应该事先说明或按照国家规范规定建筑面积计算规则或其他建筑法规进行。 相应合同就是总价合同、单价合同。 以承包工程计价方式划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本价酬金合同三种形式。

一、总价合同。 是指在合同中确定一个完成项目的总价,承包单位依此完成合同的全部工作。这种类型合同有利于建设单位确定最低报价的承包商,并有利于支付进度款及结算。这种合同适用于工程量不太大且能精确计算,工期较短的项目。建设单位必须具备详细的设计图纸,一般要求详尽到施工图,使承包人能够计算出工程量。总价合同又可分为两种:

(1)固定总价合同。 在图纸及工程要求不变的情况下,总价不变。而当施工中图纸或工程质量或工期有变动,则总价也应相应变动。这种合同中承包人承担了绝大部分风险,因此标价较高,因此对建设方也并不完全有利。

(2)可调总价合同。 合同条款中约定,如果在执行合同中由于通货膨胀引起工程成本增加到一定限度时,合同总价根据事先约定的调价工式作相应调整。

二、单价合同。 是指投标人就招标文件中列出的分部分项工程确定各分部分项工程费用的合同。这种类型的合同风险得到较合理分摊。对于发包人来说,单价合同可以缩减发包人在招标阶段的工作量及准备时间,并可鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。 发包人的风险在于工程结束前总价是未知的,尤其是无法在招标阶段较准确工作量的项目。在遇到善于运用不平衡报价的承包商时,风险会加大。而对发包人来说,出现工程量列表以外的39漏项,可就此再报价,减小了风险。 单价合同分为以下几种方式:

(1)估计工程量单价合同。 建设单位在招标文件中就分部分项工程的工作量作出估计,投标单位在工程量表中填入项目单价,并可依此算出总价作为投标报价。中标后,在月进度款支付中以实际完成的工程量和该单价确定数额,结算中据竣工图结算总价格。这种类型的合同一般约定,当工程量增减到一定幅度(如-15%)时,单价作相应的调整。最好在合同中约定单价的调整方式。

(2)纯单价合同。 建设单位不能提供施工图或给出准确的工程量清单,投标人根据建设单位提供的工作项目一览表,报出相应项目的单价,施工时按实际工作量结算。

(3)单价与包干混合式合同。 以单价合同为基础,仅对某种不易计算工程量的分项工程采用包干办法。其余均要求报出单价,并按实际工作量结算。

三、成本加酬金合同。 是由业主向承包人支付工程项目的实际成本,并按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。这类合同的缺点是业主对工程总造价不易控制,承包人也往往不注意降低项目成本。除因迫于形势须立即开展工作的项目或风险很大的项目外,一般不适用这种承包方式。 补充: 单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价,以实际完成工程量乘以所报单价确定结算价款的合同。 承包商所填报的单价应为计及各种摊销费用后的综合单价,而非直接费单价。 单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程,以及业主为了缩短工程建设周期, 初步设计完成后就进行施工招标的工程。单价合同的工程量清单内所开列的工程量为估计工程量,而非准确工程量。 所谓总价合同(cac),是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件,业主应付给承包商的款额是一个规定的金额, 即明确的总价。总价合同也称作总价包干合同,即根据施工招标时的要求和条件,当施工内容和有关条件不发生变化时, 业主付给承包商的价款总额就不发生变化

《正式承包合同(6份范本).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关专题

相关范文

分类查询入口

一键复制