室内建筑合同（16份范本）

更新时间：2024-11-20

下载全文

室内建筑合同

第1篇建筑工装室内装修施工合同

2023建筑工装室内装修施工委托合同书单位：___________________(以下简称甲方)主任设计师：___________________(以下简称乙方)

经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款：

一、装饰工程地点

_______________________

二、装饰工程设计项目___________________

三、乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜_______________________

1、提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)。

2、编制初步设计文件。

3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。

4、编制工程概算及施工说明书。

5、与施工单位负责人商讨工程中的问题。

6、供给工程需要的详图。

7、监督指导工程施工。

8、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

四、总设计费计人民币____万元

五、设计费付款方式_______________________

1、签约时，付总设计费的____%;

2、交施工图时，付总设计费的____%;

3、工程竣工验收后30日内付总设计费的____%。

以上每项款目都应一次付清。

若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款。

六、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

七、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意。

八、除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

九、甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用。

十、本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书。

十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸。

十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。

十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担。

十五、甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院。

本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力。本委托合同书自签订之日起生效。

发包方：_______________________________承包方：_______________________________

第2篇建筑工程室内施工合同

2023建筑工程室内施工发包人：_____________________(简称甲方)

承包人：_____________________(简称乙方)

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

二、合同工期

开工日期：_________年____月____日

计划竣工日期：_________年____月____日

预计合同工期：_____天

三、承包方式和合同价款

(一)采用包工包料和总承包形式;

(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;

(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

四、发包人(甲方)责任

依照合同按时拨付工程进度款。

五、承包人(乙方)责任

1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

2、保质保量完成甲方指定工程项目;

3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

六、工程质量及验收

1、乙方在施工中必须支持《百年大计、质量第一》的方针，严格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

3、乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

七、工程款支付方式

1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格，并结算后一次性付清70%。

八、质量保修

按照国务院1999年《建设工程质量管理条例》保修的规定负责。

九、违约责任

1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

十、其它约定事项

甲方：______________________

法人代表：______________________(签章)

乙方：______________________

代表人：______________________(签章)

_______年_____月_____日

第3篇室内建筑材料购销合同

2023室内建筑材料购销购买方(甲方)：

供应方(乙方)：

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求，经协商甲方同意购买乙方的建筑材料一批，为明确甲、乙双方的共同责任，经双方协商一致，签订本合同。

一、质量要求、技术标准按国家现行标准执行。

二、交货方式：乙方将货物送达甲方指定收货地点。

三、货款金额：伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)

四、付款方式：货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。

五、包装标准、包装物的供应与回收：捆扎包装不散捆，不回收。

六、本合同解除条件：如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时，另一方有权解除本合同。

七、本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决，如双方确实无法协商的，可向合同签订的人民法院起诉。

八、本合同一式贰份，双方各执一份，从签字盖章之日起生效。

九、材料明细表：

购买方：(章)法人代表：经办人：开户行：帐号：

年月日

第4篇建筑室内装修热门合同范本

甲方：

乙方：

根据《民法典》以及有关规定，现甲方委托乙方为工厂装修，为按时、按量完成装修，明确双方在工程施工过程中的权利、义务与责任，经双方友好协商，在平等互利的基础上，签订如下协议，以资共同遵守执行。

一、工程项目

1、工程名称：___xxxx_______xxxx__________装修工程。

2、工程项目：隔墙

二、工程制作及内容

1、工厂区、隔墙75龙骨主架、封6厘水泥板1层、防火棉1层。

2、承包方式：包工、包料。

三、工程装修单价：___xxxx__________元。

四、工程装修综合价：约人民币___xxxx_______元，大写人民币___xxxx_______xxxx_________元。

五、结算方式：以实际工程量计算。

六、双方责任：

(一)、乙方责任

1、乙方应按工厂常规需求安装，保质保量完成工程。

2、不得在工地有殴打情况，不准在工作场所赌博。

3、保证工程按时按量完工。

4、乙方应按甲方指定的时间及时进场施工，乙方应从___xxxx___年____月____日进场开工至___xxxx___年____月____日。

(二)甲方责任

1、提供乙方每层水、电，保证工作场地无大障碍，于甲方因素，乙方未通完成工程，乙方概不负责。

2、在施工时，甲方应配合乙方所需要的要求，让工程能按时完工以工程量进度按时付款。

六、付款方式

签订合同以下，甲方应支付乙方人民币___xxxx______元，大写人民币___xxxx__________元作为订金，工人进场应支付人民币___xxxx______元，大写人民币___xxxx_______xxxx______元，其它工程款待工程完全部完工后，甲方应在一星期内付清乙方余下所有工程款。

七、违约责任

除不可抗拒的外力因素，任何一方都不能违背合同条款，否则造成经济损失由违约方负责。

八、其他事项

1、本协议执行中，如一方不履行协议而造成经济损失，应由违约方负责赔偿所有损失。

2、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

3、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，涂改无效。

甲方(签名)：乙方(签名)：身份证号：身份证号：

联系电话：联系电话：

___xxxx___年____月____日

第5篇建筑室内装修合同

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条工程项目

甲方委托乙方承担以下设计任务：

工程地址：_____________________________

房型：，用途：，建筑面积 2。

第二条设计收费及支付方法

(一) 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

乙方设计按房屋套内面积每平方米人民币元收取设计费，共计人民币元;不足100平方米的按100元平方米计算。

(二)付款方式

甲方应按住房的建筑面积30%支付设计定金，乙方设计师在天内完成平面方案布局图和相关视觉案例图片若干张。

乙方完成以上基础方案后，甲方可对设计方案提出总体要求，并与设计师就其中装饰设计进行细致的恰谈沟通，在甲方支付50%设计费，计人民币元后，乙方设计师将在天内完成全套施工图纸。

全套设计图纸完成后，甲方可与乙方就装饰设计及工艺标准等方面的诸多细节问题进行深入探讨，若有更改意见，可由乙方设计师调整完善，设计师认真绘制更改图纸，直至客户满意签字确认。甲方支付余下50%设计费，计人民币元。若甲方提出较大风格改动，需另行支付设计费，具体收费将参照原收费标准确定，设计时间也应相应顺延。

设计费总价在人民币5000元以上者，乙方提供彩色三维效果图或手绘图一张。满10000元，提供效果图两张或手绘图两张。另外需要增加的以每张人民币800元计算，甲方支付效果图费用后设计师在

甲方若付清设计费余额，乙方可将全套图纸交给甲方，乙方设计师择时到现场三次负责指导或施工放样，以获得完美的设计效果(非上海地区甲方报销机票及住宿)。

签字确认以后的设计图纸，若因甲方原因再次提出较大改动或修改的，需另行支付设计费，具体收费将参照原收费标准双方协商确定，设计时间也应相应顺延。

第三条设计内容及完成日期的约定

(一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

(二) 平立面图

1、原房型图

2、墙体改造图

3、平面家具布置图

4、地面图

5、天花图

6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)

7、门立面图(根据实际情况出或者不出)

6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)

7、电视背景墙立面图

8、其它现场需施工墙面的立面图

(三) 剖面图

1、应标明材质、用料、颜色等

2、门窗套剖面图

3、玄关剖面图

4、天花剖面图

5、电视背景墙剖面图

6、其它需施工处剖面图

(四) 水电施工图

(五) 甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图; 平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

第四条双方责任

(一)甲方责任

1、如期向乙方提交设计所需的资料(物业认可的房型图、结构平面图)，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;

2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;

4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的(如整体风格的变动、整体方案的推翻等，不包括个别房间布置和摆设的局部修改)，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行

第二次方案设计;

(二)乙方责任

1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

第五条违约责任

(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金天;

(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

(三)甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;

(四)甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

第六条合同生效、中止与结束

(一) 本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章(非法人公司需负责人章)后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

(二) 本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第七条合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

一、向消费者委员会申请调解;

二、向有管辖权的人民法院起诉;

三、其它解决方式：_______________ 。

第八条未尽事宜与附加条款

(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

(二)本合同附加条款如下：

1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

2、设计师提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);

3、设计师参加工程竣工的验收(工地现场图纸验收)(一次);

4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务(一次);

第九条合同文本

一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、合同履行完后自动终止。

甲方：乙方：

签章：签章：

签约地址：签约地址：

第6篇建筑室内装饰设施装修合同书

甲方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

根据《中华人民共和国民法典》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑室内装修的实际情况，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条建筑室内装饰设施情况：

建设名称：

(一)服务范围：本项目全套装修图纸设计，并提供消防报审所需全部装饰设计

(二)开工日期：20xx年月日

竣工日期：20xx年月日

第二条图纸、预算支付

(一)甲方在开工前三日带领乙方设计人员对现场进行测量及勘察;

(二)乙方在合同签订前三日内向甲方提供预算报告。

第三条合同价款、拨款和结算

(一)合同价款:贰万元整。

(二)合同签订后甲方付合同价款的50%，设计图纸交付前，甲方付清乙方设计

第四条资料提供：提供装饰设计公司全套消防报审所需资料。

第五条双方责任

(一)甲方：带乙方进行现场测量，及时付款;

(二)乙方：按时提供有关图纸资料。并且及时修改。

第六条图纸变更

设计图纸原则不变更。确需变更，应提前五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条验收和工程质量

第八条保修内容：无;

第九条违约责任：

(一)甲方责任：未按约定付款，乙方停止提供服务。

(二)乙方责任：

1乙方逾期提供图纸资料，甲方有权要求退款。

2图纸审核中提出问题，由乙方无偿修改;因甲方原因造成的追加设计或服务项目的，甲方支付相应费用。

第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取(a)的方式解决：

a向仲裁委员会申请仲裁。

b向人民法院提起诉讼。

第十一条如需担保，另立合同。

第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务期满终止。

第十三条本合同正本两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

第7篇室内建筑装修设计合同书

合同编号：

委托方： (以下简称甲方)

设计方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

一、工程概况：

1. 工程地点：

2. 建筑面积：

3. 使用性质：

4. 房屋结构：

二、设计程序：

1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 m2×元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) m2× 元/ m2计取，设计费总计元。

2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即元。

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 % 元。

6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。

7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

8.其它约定：

三、双方责任：

<一>;甲方责任：

1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

<二>;乙方责任：

1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它：

1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

3. 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

4. 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

5. 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请人民法院解决。

6. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表签名：乙方代表签名：

电话：电话：

地址：地址：

日期：年月日

第8篇民事再审申请书（室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定建筑施工资质）

民事再审申请书

申请再审人（一审被告，二审上诉人）：郦先生，性别，出生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。

被申请人（一审被告，二审上诉人）：云南电网某局，住所地，统一社会信用代码，联系电话。

负责人：王某，该局局长。

被申请人（一审原告，二审上诉人）：肖某，性别，出生日期，民族，工作单位，住址，公民身份号码，联系电话。。

被申请人（一审被告，二审被上诉人）：昭通某公司，住所地，统一社会信用代码，联系电话。

法定代表人：李某，该公司执行董事。

一、申请事由：

申请人再审人与被申请人因触电人身损害赔偿纠纷一案，不服云南省昭通市中级人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民终550号民事判决书。申请再审人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：......（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，向贵院申请再审。

二、申请再审的请求：

1.请求撤销云南省昭通市中级人民法院于2021年5月14日作出的（2021）云06民终550号民事判决书。

2.改判申请再审人不承担责任。

3.本案诉讼费用由被申请人承担。

三、具体事实与理由：

申请事由符合《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：......（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；”之规定，具体理由如下：

原审以国务院《建设工程质量管理条例》第二条和第七条之规定，认定申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，对承揽人具有选任不当的过错，认定申请再审人承担30%的责任是法律适用错误。

首先，室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊，并无对承揽人选任不当的过错。

其次，建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工。

再次，《建筑法》第四十九条规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。内墙及外墙粉糊不是涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，因此并不需要在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。

此外，参考最高人民法院（2014）民申字第938号朱某与祥云县某煤矿其他合同纠纷申请再审民事裁定书，最高人民法院认为，关于本案《建筑装饰工程施工合同》的效力问题。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质，故本案朱某及其经营的设计室未取得装饰装修工程施工资质，不属于适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，应当认定为合同无效的情形。建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能作为认定民事合同无效的法律依据。故朱某所持本案《建筑装饰工程施工合同》因违反法律强制性规定应认定为无效的主张，缺乏法律依据，本院不予采信。因此，室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。申请再审人没有过错。

综上所述，原审适用法律确有错误。申请再审人请贵院依法再审，纠正错误，维护申请再审人的合法权益。

此致

某高级人民法院

申请人：

年月日

第9篇建筑室内装饰装修合同书

发包方：联系电话：___________________

承包方：联系电话：___________________

根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地址：装修面积：___________________设计师：___________________联系电话：___________________

2、工程内容：详见效果图及工程预算书。

3、本工程范围：包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工。

4、本工程工期为天，自________年____月____日至________年____月____日，如遇雷雨天气，不适宜施工特殊情况工期顺延。

二、工程质量和验收标准

按图纸、设计要求及国家颁发的施工验收规范、规程和质量检验标准验收。

三、合同价款和支付方式

1、本工程预算总造价：_________________本工程造价详见工程预算表，如有增加工程项目，双方另行协商。

2、付款方式：

11.2工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核自提交之日起____日内如

1、提供完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系，以保障工程的顺利进行。

2、提供乙方施工过程中的供水及供电。

3、负责审核图纸并签字认可，作为施工的依据。否则乙方有权不进行施工，工期顺延。工程项目如变更或增加，双方协商调整施工图纸、工程费用及工期，否则乙方有权不进行修改或变更、增加。

4、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。

5、及时做好工程竣工后的组织验收工作。

6、及时按本合同第三项付工程进度款给乙方。

五、乙方职责

1、严格按照甲方认可的图纸施工。

2、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。

3、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守小区有关管理制度。

4、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。

5、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。

6、如期进场施工，按期完工。

六、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，必须经甲方或甲方授权人签字认可，顺延工期。甲方不按合同约定拔付工程进度款，每逾期一天按应付款额的0.1%支付滞纳金。

2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，应按付款额的0.1%支付违约金。

3、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

七、保修条例

工程的保修期限按国家有关规定执行，保修期内若存在工程质量方面的问题，乙方负责维修，易耗__除外。若由于甲方使用不当或故意损坏的质量问题，不在保修范围，乙方可协助维修，费用由甲方承担。

八、安全

1、乙方在工程施工至交付之前的过程中，甲方人员未经乙方现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则造成人身安全或其它安全事故由甲方负责。如非甲方人员擅自进入施工现场，造成人身安全或其它安全事故的，则由乙方负责。

2、在施工过程中，由于乙方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损失，其责任由乙方承担。

九、其他事项

1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。

2、当合同履行过程中出现分歧，原则上双方应友好协商解决,协商不成时，可向当地经济仲裁委员会申请仲裁。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，在工程竣工、结算、甲方付清工程款，乙方将工程交付甲方使用。

甲方：乙方：

签字盖章：签字盖章：____日期：____日期

第10篇建筑室内装修合同标准范本

委托人：

设计人：

委托人委托设计人承担的室内设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列法律法规签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。

第二条本合同设计咨询项目的内容：

2.1 项目名称：室内装修设计

2.2 设计内容：设计人依委托人所提供图纸及相关数据，提供设计咨询服务。设计工程范围见附件图纸。设计人承担之设计工作内容：

2.1 基本设计方案

2.2 平面施工图

2.3 立面施工图

2.4 剖面施工图

2.5 节点详图

2.6 空间效果图

2.7 弱电配置出线定点设计

2.8 室内吊顶空调出风口设计(不含管线设计及风量设计)

2.9 室内灯光设计及灯具建议书

2.10 室内建材建议及材料样板

2.11 洁具五金建议书

2.12 家具方案建议书

2.13 饰品采购及摆设建议书

第三条委托人应向设计人提供的有关资料、时间及期限：

第四条设计人应向委托人交付的设计资料及文件：

4.1 设计人依设计进展情况陆续向委托人提供所有设计图纸的电子文件及蓝图肆套

第11篇建筑室内装修热门合同样书

工程名称：室内装修设计

工程地点：

合同编号：

委托人：设计人：签署地：

签订日期：________年____月____日

室内装修合同书委托人：

法定代表人：项目联系人：

通讯地址：电话： 022xxxx8888

传真： 0228电子邮件：

设计人：法定代表人：项目联系人：

通讯地址：电话：传真：电子邮件：

委托人委托设计人承担的室内设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列法律法规生效：

第二条本合同设计咨询项目的内容：

2.1 项目名称：室内装修设计

设计工程范围见附件图纸。

第三条委托人应向设计人提供的有关资料、时间及期限：

第四条设计人应向委托人交付的设计资料及文件：

1.1设计人于合同生效之日起____日内，交付布局及概念设计所有成果

1.2设计人于合同生效之日起____日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表

1.3设计人于合同生效之日起____日内，交付装饰摆设配饰成果

4.2设计人应提交的具体成果文件：

基本设计方案平面施工图立面施工图剖面施工图节点详图空间效果图弱电配置出线定点设计室内吊顶空调出风口设计(不含管线设计及风量设计)室内灯光设计及灯具建议书室内建材建议书及材料样板洁具五金建议书家具方案建议书饰品采购及摆设建议书。设计人应提交的具体成果文件应一式套份数

第五条设计费用及支付方式

5.1设计费总额人民币大写：元整。小x：元。(含差旅、食宿)

5.2设计费的支付

2.1 本合同生效之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小x：元

2.2 设计人于合同生效之日起____日内，交付布局及概念设计所有成果，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小x：元

2.3 设计人于合同生效之日起____日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写元整，小x：元

2.4设计人于合同生效之日起____日内，交付装饰摆设配饰成果，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小x：元

2.5 装修施工完成验收合格后，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小x：元

第六条双方责任：

1.1委托人按本合同

第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。委托人不得要求设计人违反国家有关标准或地方有关法规进行设计。如因委托人提供上述资料及文件不及时、不准确而引起设计失误或返工，设计周期相应顺延。或所提交资料作较大修改，致使设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，委托人应按返工的工作量向设计人支付返工设计费，具体金额由双方协商确定。但设计人不得因此中止或停止设计工作。设计人的设计成果。

1.4所有工作均按照合同约定的设计进度执行，如因委托人因素造成的延误，责任由委托人承担。

1.5委托人应保护设计人的设计成果，未经设计人同意，委托人对设计人交付的设计资料及文件除本合同项目所需外不得擅自修改、复制或向

第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人有权向委托人提出索赔。

2.设计人责任：

2.2设计人应根据委托人提供的有关文件进行各阶段设计设计人应根据本合同约定进行各阶段的工作。

2.3设计人不得对已批准的设计擅自做任何增减或修改，如必须修改时，应向委托人提出书面修改意见，并取得委托人的书面同意，否则，因此给委托人造成损失的设计人应予赔偿。

2.4设计人按合同

第二条和

第四条规定的设计内容、成果、时间及份数向委托人交付设计成果及文件。

2.5 设计人应于接到委托人通知____日内前往项目现场，并提供全面详细的指导。无特殊情况，设计人前往现场指导的次数每周不超过2次。

2.6设计人交付的设计成果其知识产权归属委托人，并保证该成果不会侵犯他人的知识产权设计人不得复制、泄露、转让、部分转让或在其他任何设计中使用、抄袭、模仿本合同项下的全部或部分设计成果及委托人提交的产品图纸等技术资料，如发生以上情况，委托人可要求设计人返还设计费，并赔偿由此造成的经济损失。

2.7 设计人应通过设计交底及现场服务配合委托人指导现场施工(差旅费包括在设计费中)。

6.3保密义务

合同各方对履行本合同过程中知悉、了解和获取的对方商业信息，包括但不限于与该项目以及与本合同方案设计有关的任何形式的资料、文件、信息等，均负有保密义务，未经对方书面允许，不得向任何

第三方透露，否则，应赔偿因此给对方造成的一切损失。

第七条违约责任：

7.1甲方应按本合同

第五条规定的金额和时间交付设计费，超过规定时间十天仍无法履行支付义务的，从

第十一天开始每天支付应付阶段款额的万分之二作为逾期违约金。逾期超过三十天以上的，乙方有权暂时中止合同，但事先应书面通知甲方。

7.2由于乙方自身原因，延误了本合同

第四条约定的设计文件交付时间，每逾期一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。逾期超过三十天，甲方有权书面通知乙方终止合同，乙方应于接到通知后一周内双倍返还甲方已支付的总设计费金额，此合同终止。

7.3对本合同其它约定的违反，违约方均应赔偿因此给守约方造成的一切损失。

第八条其他

8.1 委托人要求设计人提供本合同

第二条及

第四条规定外的设计成果的，设计人另收工本费。具体金额由双方协商确定。

8.2 委托人委托设计人承担本合同项目内容之外的工作服务的，另行支付设计费。

8.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.4 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决应适用中国法律。本合同发生争议双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向合同签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

8.5 本合同经双方签章后生效。

8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的往来传真和会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.7 本合同一式四份，委托人和设计人各执两份。

委托人名称

设计人名称：

(盖x) (盖x)

签约代表：签约代表： (签字)

签署日期：________年____月

(签字) 签署日期：________年____月____日____日

第12篇建筑室内装修合同书

委托人：

设计人：

委托人委托设计人承担的室内设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列法律法规签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。

第二条本合同设计咨询项目的内容：

2.1项目名称：室内装修设计

2.2设计内容：设计人依委托人所提供图纸及相关数据，提供设计咨询服务。设计工程范围见附件图纸。设计人承担之设计工作内容：

2.1基本设计方案

2.2平面施工图

2.3立面施工图

2.4剖面施工图

2.5节点详图

2.6空间效果图

2.7弱电配置出线定点设计

2.8室内吊顶空调出风口设计

2.9室内灯光设计及灯具建议书

2.10室内建材建议及材料样板

2.11洁具五金建议书

2.12家具方案建议书

2.13饰品采购及摆设建议书

第三条委托人应向设计人提供的有关资料、时间及期限：

第四条设计人应向委托人交付的设计资料及文件：

4.1设计人依设计进展情况陆续向委托人提供所有设计图纸的电子文件及蓝图肆套

第13篇建筑室内装修设计合同

2023建筑室内装修设计工程地点：

合同编号：

委托人：

设计人：

签署地：

签订日期：________年____月____日

室内装修合同书委托人：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电话：

传真：

电子邮件：

设计人：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电话：

传真：电

子邮件：

委托人委托设计人承担的室内设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列法律法规生效：

第二条本合同设计咨询项目的内容：

项目名称：室内装修设计

设计工程范围见附件图纸。

第三条委托人应向设计人提供的有关资料、时间及期限：

第四条设计人应向委托人交付的设计资料及文件：

设计人于合同生效之日起____日内，交付布局及概念设计所有成果

设计人于合同生效之日起____日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表

设计人于合同生效之日起____日内，交付装饰摆设配饰成果

设计人应提交的具体成果文件：

基本设计方案平面施工图立面施工图剖面施工图节点详图空间效果图弱电配置出线定点设计室内吊顶空调出风口设计室内灯光设计及灯具建议书室内建材建议书及材料样板洁具五金建议书家具方案建议书饰品采购及摆设建议书。设计人应提交的具体成果文件应一式套份数

第五条设计费用及支付方式

设计费总额人民币大写：元整。小_：元。

设计费的支付

本合同生效之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元

设计人于合同生效之日起____日内，交付布局及概念设计所有成果，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元

设计人于合同生效之日起____日内，交付扩初设计施工图及家具灯具表，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写元整，小_：元

设计人于合同生效之日起____日内，交付装饰摆设配饰成果，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元

装修施工完成验收合格后，经委托人确认之日起____日内，委托人以电汇或支票方式支付设计费人民币大写：元整，小_：元

第六条双方责任：

委托人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性负责。委托人不得要求设计人违反国家有关标准或地方有关法规进行设计。如因委托人提供上述资料及文件不及时、不准确而引起设计失误或返工，设计周期相应顺延。或所提交资料作较大修改，致使设计人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，委托人应按返工的工作量向设计人支付返工设计费，具体金额由双方协商确定。但设计人不得因此中止或停止设计工作。设计人的设计成果。

所有工作均按照合同约定的设计进度执行，如因委托人因素造成的延误，责任由委托人承担。

委托人应保护设计人的设计成果，未经设计人同意，委托人对设计人交付的设计资料及文件除本合同项目所需外不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人有权向委托人提出索赔。

设计人责任：

设计人应根据委托人提供的有关文件进行各阶段设计设计人应根据本合同约定进行各阶段的工作。

设计人不得对已批准的设计擅自做任何增减或修改，如必须修改时，应向委托人提出书面修改意见

甲方：

乙方：

年月日：

第14篇建筑室内装修合同通用版

发包方(以下简称甲方)：联系电话：___________________

承包方(以下简称乙方)：联系电话：___________________

根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程地址：装修面积：___________________设计师：___________________ 联系电话：___________________

2、工程内容：详见效果图(施工图)及工程预算书。

3、本工程范围：包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工。

4、本工程工期为天(日历天)，自________年____月____日至________年____月____日，如遇雷雨天气，不适宜施工特殊情况工期顺延。

二、工程质量和验收标准

按图纸、设计要求及国家颁发的施工验收规范、规程和质量检验标准验收。

三、合同价款和支付方式

1、本工程预算总造价： (大写)_________________ 本工程造价详见工程预算表，如有增加工程项目，双方另行协商。

2、付款方式：

11.2 工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核自提交之日起____日内如

1、提供完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系，以保障工程的顺利进行。

2、提供乙方施工过程中的供水及供电。

4、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。

5、及时做好工程竣工后的组织验收工作。

6、及时按本合同第三项付工程进度款给乙方。

五、乙方职责

1、严格按照甲方认可的图纸施工。

2、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。

3、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守小区有关管理制度。

4、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。

5、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。

6、如期进场施工，按期完工。

六、违约责任

2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，应按付款额的0.1%支付违约金。

3、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

七、保修条例

工程的保修期限按国家有关规定执行，保修期内若存在工程质量方面的问题，乙方负责维修，易耗xx(如拉手、门锁、灯泡、灯管、水龙头等)除外。若由于甲方使用不当或故意损坏的质量问题，不在保修范围，乙方可协助维修，费用由甲方承担。

八、安全

1、乙方在工程施工至交付之前的过程中，甲方人员(除现场代表及监理人员外)未经乙方现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则造成人身安全或其它安全事故由甲方负责。如非甲方人员擅自进入施工现场，造成人身安全或其它安全事故的，则由乙方负责。

2、在施工过程中，由于乙方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损失，其责任由乙方承担。

九、其他事项

1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。

2、当合同履行过程中出现分歧，原则上双方应友好协商解决, 协商不成时，可向当地经济仲裁委员会申请仲裁。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，在工程竣工、结算、甲方付清工程款，乙方将工程交付甲方使用。

甲方：乙方：

签字盖章：签字盖章：____日期：____日期

第15篇建筑室内装修施工合同

2023建筑室内装修施工甲方(建设单位)：

乙方(施工单位)：

根据《中华人民共和国民法典》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑室内装修的实际情况，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条建筑室内装饰设施情况：

建设名称：

(一)服务范围：本项目全套装修图纸设计，并提供消防报审所需全部装饰设计

(二)开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第二条图纸、预算支付

(一)甲方在开工前三日带领乙方设计人员对现场进行测量及勘察;

(二)乙方在合同签订前三日内向甲方提供预算报告。

第三条合同价款、拨款和结算

(一)合同价款:贰万元整。

(二)合同签订后甲方付合同价款的50%，设计图纸交付前，甲方付清乙方设计

第四条资料提供：提供装饰设计公司全套消防报审所需资料。

第五条双方责任

(一)甲方：带乙方进行现场测量，及时付款;

(二)乙方：按时提供有关图纸资料。并且及时修改。

第六条图纸变更

设计图纸原则不变更。确需变更，应提前五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。

第七条验收和工程质量

第八条保修内容：无;

第九条违约责任：

(一)甲方责任：未按约定付款，乙方停止提供服务。

(二)乙方责任：

1乙方逾期提供图纸资料，甲方有权要求退款。

2图纸审核中提出问题，由乙方无偿修改;因甲方原因造成的追加设计或服务项目的，甲方支付相应费用。

第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取(a)的方式解决：

a向仲裁委员会申请仲裁。

b向人民法院提起诉讼。

第十一条如需担保，另立合同。

第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务期满终止。

第十三条本合同正本两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

第16篇民用建筑工程室内装修合同

2023民用建筑工程室内装修甲方：_________

乙方：_________

根据中华人民共和国建设部《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《住宅室内装饰装修管理办法》和国家质量监督检疫总局发布的《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准及有关法律法规的规定，甲、乙双方就绿色环保装修问题，达成如下协议：

1、乙方保证工程实行环保设计、采用环保材料、进行环保施工、装修后室内空气质量达到国家环保标准。

2、可检测工程验收后，甲方如果认为有必要对室内空气质量进行检测，可以委托下列具有国家资质的检测机构进行空气质量检测，检测费用由甲方承担。

国家建筑材料检测中心-室内环境检测总站

地址：_________

电话：_________

3、室内环境空气检测项目为“甲醛”、“苯”、“”三项，检测数据以本合同列出的，上述具有国家资质的检测机构出具的《环境检测报告》为准。

4、甲方同意在室内空气进行检测时，必须符合以下条件，否则检测结果无效，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。

检测须在未搬入家具，未配置木地板、橱柜等项目的情况下进行;室内所有对环境能产生影响的材料均须为乙方报价明细上和增减项单上的项目，且为乙方提供。

如果有非乙方施工项目，或有未与乙方书面约定而进行施工的项目，检测结果无效。

检测时间应在可检测工程完工验收_________天之后进行，在此期间，室内必须每天24小时通风换气，地漏和下水管须用遮盖物封闭。

检测由乙方专职人员、检测中心专业人员、客户三方同时在场的情况下进行，唯此情况下进行的检测视为有效。

符合本合同列出的，具有国家资质检测机构所要求的室内、室外空气条件、温度等其他必要条件。

5、由于装修引起室内空气不合格的主要原因是使用了环保不合格的材料，因此如果室内空气经检验不合格，则首先要在使用材料上寻找原因。甲、乙双方首先共同查找在检工程中的材料，如果发现有本合同及条款的情况或行为，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。如没有发现本合同及条款的情况或行为，装饰所用材料全部为乙方承诺使用并提供的材料，责任由乙方负责。

6、室内空气质量不合格的原因除装修污染外，还有建筑主体、家具等污染，对装饰装修以外的污染，乙方不承担任何责任。

7、由于乙方原因导致室内空气不合格，乙方按下列步骤解决：

进行综合治理，治理期限为一个月，治理造成的延期交付视同工程延期，乙方每日按合同造价的3‰承担违约金。检测机构出具检测报告之前的时间，不算做工程延期。

治理结束后，经检测室内空气仍不达标的，乙方为甲方办理退单，并退还甲方已交全部施工款。

乙方退还甲方已交全部施工款后，本合同自动终止，乙方不再负有其他责任。

8、由于室内空气中有害物质含量会因挥发越来越少，因此空气质量不存在保质期。

9、本合同必须与施工合同同时签定方可有效。乙方拥有对本合同的最终解释权。

10、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

甲方：_________乙方：_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

《室内建筑合同（16份范本）.doc》