第1篇 电脑分期买卖合同
2023电脑分期买卖出卖人:
买受人:
身份证号:
上列甲乙双方就电脑的买卖事宜,订立合同如下:
第一条甲方根据本合同的各项条款,将电脑售予乙方,乙方买受。
第二条买卖价款与付款条件规定如下:
1.乙方旧主机回收抵扣叁佰元,总金额人民币_________元整,剩余款项:_________。
2.付款方式:
于本合同成立时,即付预付款_________元。
余款_________元,加收_________%的利息,即共计_________元,在交货验机完成后,分十二期平均摊付,即从第二个月开始每月向乙方支付_________元。乙方可以提前还款,利息计息随还款月份的提前而减少。
分期付款的支付日期,卖方银行卡号:_________,开户行:_________,乙方每月30号前定时转入。
第三条交货的时间与方法规定如下:
1.交货时间为_________年____月____日。
2.试机完成后,甲方将电脑交付乙方使用,在保修期内硬件问题由甲方负责保修、更换。
第四条电脑的配置按双方商定的配置表,不得有差异,否则乙方不提货。
第五条电脑交货之后,若因不可抗力的因素,而致电脑毁损、遗失时,一切责任由乙方负担,并且要继续完成余款支付,只到全部支付完成。
第六条甲方需保证电脑的性能完全与说明书相符,且交货后保修期内自然发生的故障,甲方亦需负责修理。
第七条乙方若无能力按时付款,需要提前知之甲方,乙方若三个月以上不分期付款,甲方有权提回电脑。
第八条若因乙方原因,意外变故造成合同不能继续履行本合同,甲方一年内可回收该电脑,但只能按原价的50%折扣,并且乙方需要支付剩余款项10%的违约金。
第九条双方若有违反上述约定,需向被违约方支付剩余款项10%的违约金。
第十条本合同一式两份,共三页,甲乙双方各执一份为凭。经双方签字盖章后即产生相应法律效力。
第十一条双方必须保证身份及相关证照的真实性。有未尽事宜,双方友好协商解决,不能协商的可通过当地法院申诉。
甲方:
_________年____月____日
乙方:
第2篇 电脑自助委托买卖期货合同书
一、本协议受国家有关法律法规及期货管理机关的有关规章约束,同时受本公司代理业务规则约束。
二、客户签署电脑自助委托买卖期货合约协议及办理电脑自助委托开户手续,必须由客户本人亲自办理。客户必须认真阅读并遵守开户合同所规定的有关内容,申请表的有关内容,并保证填写的资料和提供的有关资料均真实、正确及完整。本经纪公司有权使用客户所提供的资料,直至客户亲自临柜办理变更手续为止。
三、本经纪公司郑重提醒客户务必注意交易密码的保密,凡使用其密码所进行的一切交易均视为客户本人亲自办理之有效委托,本经纪公司对造成的任何损失不负任何责任。
四、本经纪公司未经客户同意而泄露客户的委托事项及开户资料致使客户蒙受经济损失,客户明白其索偿权仅限于直接损失之范围内。
五、客户通过电脑自助委托,均以电脑记录资料为准。客户对其委托的各项交易活动的结果承担全部责任。电脑记录资料保存期为2年。
六、客户必须在规定的时间内进行电脑自助委托。规定时间以外的委托则视为无效委托。委托有效期为委托当日。
七、客户因违约而使本经纪公司遭受损失的,本经纪公司保留对客户保证金的留置权、处理权和追索权。
八、如本经纪公司因故未履行电脑自助委托事宜,请于委托之日下一交易日开市前提出异议,愈期不予受理。
九、对因不可抗力以及不可预测或不可控制因素造成的客户损失,本经纪公司不承担任何经济和法律责任。
十、本经纪公司保留对本协议及其附属文件进行风险揭示书进行修改的权力。
十一、新协议应经客户本人签字生效。但若本经纪公司以邮政挂号的形式向客户寄出的新协议。从邮政挂号寄出日起十五天内,客户未提出书面异议的,则视同得到客户本人的认可。
十二、发生交易纠纷或其他争议的,双方均有权向国家仲裁机关、国家审判机关申请仲裁或起诉。
十三、在签署本协议前,客户应详细阅读本协议,并充分了解电子交易委托风险,愿意承担一切有关风险。
十四、本协议有效期自客户签约之日起至客户注销电脑自助委托或新协议生效时止。
十五、本协议一式二份。为本公司《合同文件》的有效组成部分,由客户和期货经纪公司授权人签章后即生效。客户和本经纪公司各执一份,均具有同等法律效力。
经纪公司(签章):_________客户(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
第3篇 光子计算机电脑买卖合同
2023光子计算机电脑买卖卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定,甲乙双方就乙方向甲方购买电脑的事宜进行协商,现就相关事宜达成如下协议,签订本合同。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,具体情况如下:
1、笔记本计算机品牌型号:________________,单价_____________元,数量_____________台,小计_____________元。
2、台式计算机品牌型号:__________________,单价_____________元,数量_____________台,小计_____________元。
以上所选商品的总价款为:人民币(大写):__________________元,即(小写)__________________元。
二、支付方式
双方约定采用下列第()方式付款:
1、即时结清货款:合同标的交付时,以现金信用卡支付。
2、分期支付货款:合同订立时,首付人民币__________________元,以现金信用卡支付。
三、商品验收与交付
1、验收方式:甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,通电调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。
2、交付方式
(1)乙方自提,提货时间:_________年_________月_________日。
(2)送货上门,送货时间:_________年_________月_________日。送货地址:__________________,运费由买方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。
五、甲方承诺
1、所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合,商品为首次使用。
2、商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
1、开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
2、品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。
八、违约责任
1、若乙方采用分期支付货款方式的:
甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的_________%向乙方支付违约金。甲方逾期_________日未交货的,乙方有权解除合同,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。
2、乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失。
九、争议解决
1、合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
2、当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,一式_________份,甲、乙双方各执_________份,具有同等效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
企业(个体工商户)注册号:
联系电话:
销售地址:
合同履行地:
签约时间:_______年_______月_______日
乙方:
联系电话:
地址:
合同履行地:
第4篇 有关电脑买卖合同
买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。买受人接受此项财产并支付约定价款的合同法。买卖是商品交换最普遍的形式,也是典型的有偿合同。根据《中华人民共和国民法典》
第一百七十四条、
第一百七十五条的规定,法律对其他有偿合同的事项未作规定时,参照买卖合同的规定互易等移转标的物所有权的合同,也参照买卖合同的规定。以下是小编为大家整理的3篇有关电脑的买卖合同范文,供大家参考学习。
电脑的买卖通用版合同
甲方:
乙方:
今甲方向乙方采购一批电脑,为友好合作,特定如下合同,电脑的购销合同格式。
一、采购产品名称、价格和要求。
1、甲方向乙方定购的电脑配置,(详见附件一电脑设备配置单)共计 台,单价为: 元 总金额为: 元。
二、产品的验收、售后服务及质保
1、乙方按照双方约定的配置供货,甲方按照配置单收货。
2、验收合格标准:所有产品部件均为合同附件之约定的部件。
3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题,在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障,乙方将按照相应配件厂商质保标准提供维修、更换等无偿服务。
4、人为损坏和其它非自然原因造成的电脑不能正常使用的,乙方不予质保,但可以提供相关服务,由此产生的费用由甲方承担,其服务费用收费标准见本协议附件。
5、软件故障不属于乙方维修范围,但乙方可以根据甲方提供的软件母盘,对需要软件维修的电脑进行无偿服务,交通费由甲方提供。
三、货款结算。
1、 合同签署后,甲方首先向乙方交定金 万元整
2、 乙方将电脑备齐后,运送并安装到指定地点,由甲方清点验收,验收完毕后甲方将货款万元整一次性交付给乙方,乙方同时将电脑交付给甲方,合同范本《电脑的购销合同格式》。剩余的5%货款,将作为质量保证金在电脑验收6个月后支付。
四、甲方的权利和义务
1、甲方和乙方应充分协商,制定本合同约定的机器配置。在配置确定后,若有任何调整意向,应及时乙方说明。如果乙方已经定货或者预付定金,则由甲方承担损失。
2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利,并有对乙方的工作的监督权。
3、甲方有按时交付货款的义务,如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其他损失,由甲方承担责任。
五、乙方的权利和义务
乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时,则应及时向甲方说明协商调整,如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的,由乙方负责调换或退货而支付的实际费用。乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位,并根据双方约定的安装维修工作单进行工作。如果因为乙方的原因给甲方带来损失,全部责任由乙方承担。
六、争议的解决
本合同发生纠纷,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附则
1、本合同的附件,作为合同正式文本,具有同等效力。
2、合同执行日期:自双方签字盖x日起。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
日期:____日期:
电话: 电话:
手机: 手机:
地址: 地址:
电脑的买卖通用合同
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《微型计算机商品修理更换退货责任规定》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同。()
为使合同内容具体确定,请在选定项目前打√,空置内容请划去。()
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,各商品的具体配置详见随机清单:
□笔记本计算机 品牌 型号 单价 元
数量 台 小计 元
□台式计算机 品牌 型号 单价 元
数量 台 小计 元
□其他相关商品
1.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
2.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
3.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
以上所选商品的总价款为:人民币(大写) 元,即(小写) 元
□赠品
二、支付方式
双方约定采用下列方式付款:
□即时结清货款:合同标的交付时,以 □现金 □信用卡 支付
□分期支付货款:合同订立时,首付人民币 元,以 □现金
□信用卡 □其他方式 支付
余款支付方式
□其他方式
三、商品验收与交付
(一)验收方式:由甲乙双方共同验收。()
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,xx调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。()
(二)交付方式
□自提 提货地点
□送货上门 送货时间:________年____月____日
送货地址 运费由 方承担。()
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。()
赠品的售后服务见合同附件。()
五、甲方承诺
(一)所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。()
(二)商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。()
六、乙方须知
(一)开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。()
(二)品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。()
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。()
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。()
八、违约责任
(一)若乙方采用分期支付货款方式的:
1.甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的 %向乙方支付违约金。甲方逾期日未交货的,乙方有权解除合同,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。()
2.乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失。()
(二)甲方违反本合同
第五条的,乙方有权要求退货及返还全额货款
(三)甲方违反本合同
第七条
第二款,并对乙方造成损害的,乙方有权要求甲方进行赔偿。()
(四)开票后15天内,若乙方要求退、换商品,但不能提供商品原包装的,由乙方承担相应的包装费。()
九、争议解决方式
合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。()
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第 种方式解决:
(一)向上海仲裁委员会申请仲裁
(二)向人民法院起诉。()
十、合同的生效
本合同自双方签或盖x之日起生效,一式两份,具有同等效力,其中甲、乙双方各执一份。()
十
一、其他约定
卖方(签章): 买方(签):
企业(个体工商户)注册号:
法定代表人负责人: 联系地址:
住 所: 联系电话:
联系电话: 邮 编:
销售地址:________年____月____日
联 系 人:
邮 编:
年____月____日
电脑的买卖标准合同书
出 卖 人(甲方):_________
买 受 人(乙方):_________
甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守。
第一条 标的物
1.产品名称:_________商标:_________ 规格型号:_________原产地:_________生产厂家:_________
2.交易数量:_________
3.单价:_________总价款:_________
4.质量
(1)整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第_________项:
a.按照国家强制标准或者指导标准:_________执行
b.按照国际通用标准:_________ 执行
c.按照行业标准:_________ 执行
d.按照封存的样品标准执行
e.协商约定质量达到以下水平:_________
(2)以下部件的质量、性能标准或参数为
部件a:_________质量标准或参数:_________
部件b:_________质量标准或参数:_________
5.产品整体作业的性能应当达到以下水平:
以下部件作业应当达到以下水平:
部件a:_________作业水平:_________
部件b:_________作业水平:_________
6.产品的整体技术性能标准为:
以下部件采用以下技术:
部件a:_________ 采用技术:_________
部件b:_________ 采用技术:_________
7.产品功能
8.安全性能
对环境的影响:_________
对操作人的影响:_________
数据安全:_________
安全标识:_________
甲方为乙方提供详细技术资料,产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
9.包装方式
防潮要求:_________
防晒要求:_________
抗震要求:_________
防灰尘要求:_________
外包装标识要要求:_________
审美要求:_________
第二条 运输
运输办理方:_________
运输费用负担方:_________
运输方式:_________
始发地点:_________
到获地点:_________
承运人:_________
第三条 交付
双方按照以下第_________种方式完成交付
(1)甲方将货物交付
第一承运人并取得提取货物的单证,甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。
(2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。
(3)乙方自己提货,提货装车(船)完成则交付完成。
(4)除以上方式外的其他方式,约定为:_________。
甲方当于________年____月____日前完成交付。
第四条 风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担,交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
第五条 所有权的转移
所有权的转移遵照以下第_________项执行
(1)货物交付后所有权即转移至乙方
(2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权,具体执行办法另行协商
第六条 检验
自货物交付后的____日内完成检验,若对质量有异议乙方应当在____日内向甲方书面提出,并且妥善保管质量瑕疵货物,等待协商处理。
检验人:_________
检验技术手段:_________
检验方法:_________
检验合格的标准:_________
第七条 产品不合要求的补救措施
经检验,若产品质量合格率为_________%以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施:要求退货、要求修理、要求更换,费用由_________方负担。
经检验,若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权,乙方仅解除不合格部分的,合同其余部分有效。
第八条 货款支付
支付方式:_________(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
支付条件:_________(可以约定付款的条件以防范风险)
支付时间或者期限:_________
支付地点:_________
第九条担保
乙方于________年____月____日前支付定金_________元。
第十条 售后服务
甲方负责对产品的安装、调试、技术培训,费用由 _________ 方负担,这些工作应于________年____月____日前完成。
产品正式投入使用后的_________内(时间)维修由_________方负责,费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供,费用由_________负担。
产品的升级事项约定为:
第十一条 知识产权约定
第十二条 违约责任
甲方履行不能应当承担的责任:_________
甲方迟延交货应当承担的责任:_________
甲方履行瑕疵应当承担的责任:_________
其他违约责任:
乙方履行不能承担的责任:_________
乙方迟延受领应当承担的责任:_________
乙方瑕疵履行应当承担的责任:_________
乙方迟延交付货款应当承担的责任:_________
其他违约责任:
第十三条 免责条款
当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任:
情形a:_________免除责任:_________
情形b:_________免除责任:_________
当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任:
情形a:_________ 免除责任:_________
情形b:_________ 免除责任:_________
第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给
第三人,否则对方可以直接解除合同。
第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。
第十六条 保险
由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险,保险费由_________方负担。
第十七条依据法律规定本合同经_________审查批准后生效,由_________方于________年____月____日前向_________提出申请,批准之日即生效。
依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式:
(1)抵押人和甲方签字盖x则生效。
(2)本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。
(3)本合同自________年____月____日生效。
(4)本合同自_________(附某一种或者多种条件)成就时生效。
本合同一式_________份,当事人各方各执一份,经公证的公证机关执一份,各分均具有相同的法律效力。
第十八条 单据
甲方应于_________提交以下单据:
(1)提货单
(2)发票(a)
(2)使用说明书
(4)保修单三包服务凭单
(5)其他单据
乙方应于_________提交以下单据:
(1)汇票本票支票信用证转帐凭单
(2)_________
第十九条 保护商业秘密约定
第二十条 若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第_________种方式解决。
1.向_________仲裁委员会申请仲裁
2.向_________人民法院起诉
第二十一条 本合同签订地点是:_________
甲方(公章或者私章、手印):_________乙方(公章或者私章、手印):_________
住所:_________住所:_________
开户行:_________开户行:_________
开户行帐号:_________开户行帐号:_________
法定代表人(公章或者私章、手印):_________法定代表人(公章或者私章、手印):_________
联系电话:_________联系电话:_________
授权代理人:_________授权代理人:_________
身份证号码:_________身份证号码:_________
签约时间(以最后签字盖x的为准
第5篇 买卖电脑合同质量纠纷
山东省东营市中级人民法院
民事判决书
(xx)东中经终字第46号
上诉人(原审被告)马-锐,男,1967年7月12日出生,汉族,原东营*中南科技有限责任公司经理,住济南市历下区和平路14号。
委托代理人石*国,山东*泉律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)济*金巨人科贸有限公司,住所地济南市历下区解放路77-2号。
法定代表人李*武,执行董事。
委托代理人钟*勇,山东*洋律师事务所律师。
原审被告张*彤,女,1956年12月8日出生,汉族,原东营*中南科技有限责任公司股东,住济南市槐荫区经二路290号。
原审被告王*玫,女,1971年6月15日出生,汉族,原东营*中南科技有限责任公司股东,住济南市历下区和平路14号。
上诉人马-锐因买卖电脑合同纠纷一案,不服东营市东营区人民法院(xx)东经初字第311号民事判决,向本院提出上诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人马-锐的委托代理人石*国、被上诉人的委托代理人钟*勇到庭参加了诉讼,原审被告张*彤、王*玫经本院合法传唤,无正当理由拒不到庭,本案缺席审理,现已审理终结。
原审查明,xx年9月29日,被告马-锐与原告业务员吕*翼口头订立买卖合同,合同约定,东营*中南科技有限责任公司(以下简称中*公司)从原告处购买东-芝笔记本电脑4台、网卡4个,共计款104400元;原告以汽车快运的方式给中*公司发货,中*公司以电汇的方式即时给原告汇款。合同订立后,原告按合同为中*公司供货,中*公司作了电汇凭证后,却将汇款撤回。xx年11月2日,中*公司支付原告货款4400元,余款100000元未付。同日,该公司为原告出具欠条一份,载明“今欠济南金巨人*司人民币壹拾万元正(一周内付清)”,并加盖了该公司财务公章。此后,被告分多次支付原告货款60700元,余款39300元至今未付。另查明,中*公司于1998年7月29日成立,公司注册资金为50万元。公司股东系马-锐、张*彤、王*玫,三人分别注入资金20万元、10万元、20万元。xx年9月,东营市工商行政管理局东营分局以该公司未参加1999年年检为由吊销了其营业执照。原审法院认为,被告马-锐与原告签订的买卖合同,双方当事人意思表示真实一致,不违背有关法律规定,且已实际履行,故该合同有效。被告马-锐系中*公司的法定代表人,且货物由中*公司买进后用于经营,故被告马-锐与原告订立买卖合同的行为系职务行为,其民事责任应由中*公司承担。因中*公司被工商局吊销营业执照,故中*公司的债权债务应由公司股东承担。中*公司于xx年11月2日为原告出具欠条时承诺一周内付款,应视为双方对付款时间的新约定。被告应按该约定履行付款义务。引起纠纷系因被告未按约定支付原告货款所致,被告应负全部责任。为此,原告要求被告支付欠款及利息的主张除超出法律规定部分外,予以支持;被告马-锐主张电脑存在质量问题、欠款数额与事实不符,因其未提供证据加以证明,不予采信,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条《民法典》第五百七十七条、第六百二十六条、第六百二十八条之规定,判决如下:被告马-锐、张*彤、王*玫于判决生效后10日在投资范围内支付原告货款39300元、逾期付款利息2173元(自xx年11月9日至xx年10月20日,年利率按5.85%计算)。案件受理费1680元,由被告负担。因原告已预交,故限被告于判决生效后十日内迳付原告。
宣判后,马-锐向本院提出上诉称,上诉人购买电脑的行为确系个人行为,所产生的民事责任应由马-锐独自承担;被上诉人提供的电脑存在质量问题。请求二审法院查清事实、依法改判。
经审理查明,原审认定事实清楚,证据充分。
本院认为,中*公司虽于xx年9月被工商部门吊销营业执照,但马-锐于xx年9月29日以中*公司的名义与原告签订口头买卖合同,以中*公司的名义出具电汇凭证,且电脑是用于中*公司的经营,故应认定马-锐的行为是职务行为。中*公司被吊销后,原审法院判令三位股东以投资额为限对被上诉人承担责任是符合法律规定的。上诉人主张电脑存在质量问题,但未提供证据证实,对其主张本院不予支持。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律准确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六百一十五条第一款第一项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费1680元,由上诉人马-锐承担。
本判决为终审判决。
审判长来*云
审判员李*群
代理审判员侯*德
二○○二年三月二十八日
书记员任*琳
加工承揽合同履行中提出质量异议期限
“太阳能”质量缺陷不够热商家被判全额退款
办酒楼订购厨器出欠据自称质量有问题却不举证
农机产品质量认证合同
买卖合同的关键问题及提出质量异议期限的认定等
买卖合同规定空气质量不达标可退房
买卖合同质量纠纷中举证责任的承担
广东省室内环境质量保证合同(适用于建材买卖)
不同买卖合同产品质量异议的认识
个私企业应重视买卖合同中的质量条款
第6篇 买卖合同(电脑买卖)
订立合同双方:
购货单位:_______ (以下简称甲方)
供货单位:_______ (以下简称乙方)
第一条 其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等
第二条 产品包装规格及费用
第三条 验收方法
第四条 货款及费用等付款及结算办法
第五条 交货规定
1.交货方式:_____
2.交货地点:_____
3.交货日期:_____
4.运输费:______
第六条 经济责任
1.乙方应负的经济责任
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的__%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值___%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值__%的罚金。
(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之___的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。
(4)属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。
(5)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之__计算付给乙方,作为延期罚金。
(6)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前__天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)
第十三条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条 本合同一式 份,由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。
订立合同人:______
甲方: (盖章) _______ 乙方: (盖章) _______
代理人: (盖章) ______ 代理人: (盖章) ______
负责人: (盖章) _______ 负责人: (盖章) _______
地址:_______ 地址:______
电话:_______ 电话:______
开户银行、帐号_______ 开户银行、帐号______
__年__月__日
第7篇 有关电脑买卖合同正规版
出 卖 人(甲方):____________
买 受 人(乙方):____________
甲乙双方本着诚实信用的原则,平等互利,经公平协商签订如下买卖合同,以兹遵守。
第一条 标的物
1.产品名称:____________商标:____________规格/型号:____________原产地:____________生产厂家:____________
2.交易数量:____________
3.单价:____________总价款:____________
4.质量:____________
(1)整体质量、性能应当达到的标准,采用以下第_________项:
a.按照国家强制标准或者指导标准:____________执行
b.按照国际通用标准:____________执行
c.按照行业标准:____________执行
d.按照封存的样品标准执行
e.协商约定质量达到以下水平:____________
(2)以下部件的质量、性能标准或参数为
部件a:______________________________质量标准或参数:______________________________
部件b:______________________________质量标准或参数:______________________________
5.产品整体作业的性能应当达到以下水平:_____________________
以下部件作业应当达到以下水平:_____________________
部件a:______________________________作业水平:______________________________
部件b:______________________________作业水平:______________________________
6.产品的整体技术性能标准为:
以下部件采用以下技术:
部件a:______________________________ 采用技术:______________________________
部件b:______________________________ 采用技术:______________________________
7.产品功能
8.安全性能
对环境的影响:______________________________
对操作人的影响:______________________________
数据安全:______________________________
安全标识:______________________________
甲方为乙方提供详细技术资料,产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。
9.包装方式
防潮要求:______________________________
防晒要求:______________________________
抗震要求:______________________________
防灰尘要求:______________________________
外包装标识要要求:______________________________
审美要求:______________________________
第二条 运输
运输办理方:______________________________
运输费用负担方:______________________________
运输方式:______________________________
始发地点:______________________________
到获地点:______________________________
承运人:______________________________
第三条 交付
双方按照以下第_________种方式完成交付
(1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证,甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。
(2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。
(3)乙方自己提货,提货装车(船)完成则交付完成。
(4)除以上方式外的其他方式,约定为:_____________________________
甲方当于_______________年_______________月_________日前完成交付。
第四条 风险转移
货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担,交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。
第五条 所有权的转移
所有权的转移遵照以下第_________项执行
(1)货物交付后所有权即转移至乙方
(2)货款完全结清前甲方保留对相当于未结清的货款价值的货物所有权,具体执行办法另行协商
第六条 检验
自货物交付后的_________日内完成检验,若对质量有异议乙方应当在_________日内向甲方书面提出,并且妥善保管质量瑕疵货物,等待协商处理。
检验人:______________________________
检验技术手段:______________________________
检验方法:______________________________
检验合格的标准:______________________________
第七条 产品不合要求的补救措施
经检验,若产品质量合格率为_________ %以上则甲方对不合格产品可以采取以下补救措施:要求退货、要求修理、要求更换,费用由_________方负担。
经检验,若产品质量合格率为_________%以下则乙方享有对整个合同或者不合格部分的解除权,乙方仅解除不合格部分的,合同其余部分有效。
第八条 货款支付
支付方式:(可以约定使用银行转帐、支票、本票、汇票、现款等方式)
支付条件:______________________________(可以约定付款的条件以防范风险)
支付时间或者期限:______________________________
支付地点:______________________________
第九条担保
乙方于_______________年_______________月_________日前支付定金_______________元。
第十条 售后服务
甲方负责对产品的安装、调试、技术培训,费用由 _________ 方负担,这些工作应于_________ ______年_______________月_________日前完成。
产品正式投入使用后的_________内(时间)维修由_________方负责,费用由_________方负担。工具、配件的供应由_________方提供,费用由_________负担。
产品的升级事项约定为:
第十一条 知识产权约定
第十二条 违约责任
甲方履行不能应当承担的责任:______________________________
甲方迟延交货应当承担的责任:______________________________
甲方履行瑕疵应当承担的责任:______________________________
其他违约责任:_____________________
乙方履行不能承担的责任:______________________________
乙方迟延受领应当承担的责任:______________________________
乙方瑕疵履行应当承担的责任:______________________________
乙方迟延交付货款应当承担的责任:______________________________
其他违约责任:_____________________
第十三条 免责条款
当出现以下情形时甲方免除相应违约或者侵权责任:
情形a:______________________________免除责任:______________________________
情形b:______________________________免除责任:______________________________
当出现以下情形时乙方免除相应违约或者侵权责任:
情形a:______________________________ 免除责任:______________________________
情形b:______________________________ 免除责任:______________________________
第十四条 本合同项下的各项债权债务未经对方同意均不得转让给第三人,否则对方可以直接解除合同。
第十五条 本合同中关于产品本身以及其使用的技术方面的专用词汇的解释由甲方出具附件专门解释。附件在本合同签署之前确定并为本合同的一部分。
第十六条 保险
由_________方于_________前对标的物向_________保险公司办理_________保险,保险费由_________方负担。
第十七条 依据法律规定本合同经_________审查批准后生效,由_________方于_______________年_______________月_________日前向_________提出申请,批准之日即生效。
依据法律规定本合同不需经过国家行政审批则本合同生效采以下第_________种方式:_____________________
(1)抵押人和甲方签字盖章则生效。
(2)本合同自向_________公证处公证后生效。公证费由_________方承担。
(3)本合同自_______________年_______________月_________日生效。
(4)本合同自_________(附某一种或者多种条件)成就时生效。
本合同一式_________份,当事人各方各执一份,经公证的公证机关执一份,各分均具有相同的法律效力。
第十八条 单据
甲方应于_________提交以下单据:
(1)提货单
(2)发票(vat)
(2)使用说明书
(4)保修单/三包服务凭单
(5)其他单据
乙方应于_________提交以下单据:
(1)汇票本票支票信用证转帐凭单
第十九条 保护商业秘密约定
第二十条 若因本合同发生争议经协商不成,选择以下第_________种方式解决。
1.向_________仲裁委员会申请仲裁
2.向_________人民法院起诉
第二十一条 本合同签订地点是:_____________________
甲方(公章或者私章、手印):______________________________乙方(公章或者私章、手印):____________
住所:______________________________住所:______________________________
开户行:______________________________开户行:______________________________
开户行帐号:______________________________开户行帐号:______________________________
法定代表人(公章或者私章、手印):______________________________法定代表人(公章或者私章、手印):____________
联系电话:______________________________联系电话:______________________________
授权代理人:______________________________授权代理人:______________________________
身份证号码:______________________________身份证号码:______________________________
签约时间(以最后签字盖章的为准):______________________________
第8篇 生物计算机电脑买卖合同
2023生物计算机电脑买卖卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定,甲乙双方就乙方向甲方购买电脑的事宜进行协商,现就相关事宜达成如下协议,签订本合同。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,具体情况如下:
1、笔记本计算机品牌型号:________________,单价_____________元,数量_____________台,小计_____________元。
2、台式计算机品牌型号:__________________,单价_____________元,数量_____________台,小计_____________元。
以上所选商品的总价款为:人民币(大写):__________________元,即(小写)__________________元。
二、支付方式
双方约定采用下列第()方式付款:
1、即时结清货款:合同标的交付时,以现金信用卡支付。
2、分期支付货款:合同订立时,首付人民币__________________元,以现金信用卡支付。
三、商品验收与交付
1、验收方式:甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,通电调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。
2、交付方式
(1)乙方自提,提货时间:_________年_________月_________日。
(2)送货上门,送货时间:_________年_________月_________日。送货地址:__________________,运费由买方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。
五、甲方承诺
1、所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合,商品为首次使用。
2、商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
1、开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
2、品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。
八、违约责任
1、若乙方采用分期支付货款方式的:
甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的_________%向乙方支付违约金。甲方逾期_________日未交货的,乙方有权解除合同,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。
2、乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失。
九、争议解决
1、合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
2、当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,一式_________份,甲、乙双方各执_________份,具有同等效力。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
企业(个体工商户)注册号:
联系电话:
销售地址:
合同履行地:
签约时间:_______年_______月_______日
乙方:
联系电话:
地址:
合同履行地:
第9篇 电脑买卖合同范本专业版
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《 民法典 》、《中华人民共和国 消费者权益保护法 》等有关规定, 甲乙双方 就乙方向甲方购买电脑的事宜进行协商,现就相关事宜达成如下协议,签订本合同。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,具体情况如下:
1、笔记本计算机品牌型号:________________,单价_____________元, 数量 _____________台,小计_____________元。
2、台式计算机品牌型号:__________________,单价_____________元,数量_____________台,小计_____________元。
以上所选商品的总价款为:人民币(大写):__________________元,即(小写)__________________元。
二、 支付方式
双方约定采用下列第()方式付款:
1、即时结清货款:合同标的交付时,以现金信用卡支付。
2、分期支付货款: 合同订立 时,首付人民币__________________元,以现金信用卡支付。
三、商品验收与交付
1、验收方式:甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,通电调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。
2、交付方式
(1)乙方自提,提货时间:_________年_________月_________日。
(2)送货上门,送货时间:_________年_________月_________日。送货地址:__________________,运费由买方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供 质量保证 和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。
五、甲方承诺
1、所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合,商品为首次使用。
2、商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
1、开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
2、品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。
八、 违约责任
1、若乙方采用分期支付货款方式的:
甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的_________%向乙方支付 违约金 。甲方逾期_________日未交货的,乙方有权 解除合同 ,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。
2、乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失。
九、争议解决
1、 合同履行 中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
2、当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,一式_________份,甲、乙双方各执_________份,具有同等效力。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
企业(个体工商户)注册号:
联系电话:
销售地址:
合同履行地:
签约时间:_______年_______月_______日
乙方:
联系电话:
地址:
合同履行地:
签约时间:_______年_______月_______日
第10篇 微型电脑买卖合同
2023微型电脑买卖卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《微型计算机商品修理更换退货责任规定》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
为使合同内容具体确定,请在选定项目前打√,空置内容请划去。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,各商品的具体配置详见随机清单:
□笔记本计算机品牌型号单价元
数量台小计元
□台式计算机品牌型号单价元
数量台小计元
□其他相关商品1.品名型号单价元
数量台小计元
2.品名型号单价元
数量台小计元
3.品名型号单价元
数量台小计元
以上所选商品的总价款为:人民币(大写)元,即(小写)元
□赠品
二、支付方式
双方约定采用下列方式付款:
□即时结清货款:合同标的交付时,以□现金□信用卡支付;
□分期支付货款:合同订立时,首付人民币元,以□现金
□信用卡□其他方式支付;
余款支付方式
□其他方式
三、商品验收与交付
(一)验收方式:由甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,通电调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。
(二)交付方式
□自提提货地点;
□送货上门送货时间:年月日;
送货地址;运费由方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。
赠品的售后服务见合同附件。
五、甲方承诺
(一)所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。
(二)商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
(一)开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
(二)品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。
八、违约责任
(一)若乙方采用分期支付货款方式的:
1.甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的%向乙方支付违约金。甲方逾期日未交货的,乙方有权解除合同,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。
2.乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失。
(二)甲方违反本合同第五条的,乙方有权要求退货及返还全额货款;
(三)甲方违反本合同第七条第二款,并对乙方造成损害的,乙方有权要求甲方进行赔偿。
(四)开票后15天内,若乙方要求退、换商品,但不能提供商品原包装的,由乙方承担相应的包装费。
九、争议解决方式
合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第种方式解决:
(一)向上海仲裁委员会申请仲裁;
(二)向人民法院起诉。
十、合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效,一式两份,具有同等效力,其中甲、乙双方各执一份。
十一、其他约定
卖方(签章):买方(签字):
企业(个体工商户)注册号:
法定代表人/负责人:联系地址:
住所:联系电话:
联系电话:邮编:
销售地址:年月日
联系人:
邮编:
第11篇 电脑买卖合同
根据《中华人民共和国民法典》等法律规定,甲乙双方经过平等协商(可以加一个“一致”),在自愿的基础上签订此合同(本合同):(可改为句号)
一、双方当事人基本情况。(这里的句号都应该去掉)
1、卖方:______________
2、买方:______________
二、合同标的及价格。
1、电脑型号:______________笔记本电脑
2、数量:______________台
3、配置:_______
① 处理器:___________________________
② 主板:____________________
③ 内存:______________ gb ( 尔必达 ddr3 1333mhz )
④ 主硬盘:_____________________
⑤ 显卡:_____________________
⑥ 显示器:____________________
⑦ 光驱:_____________________
⑧ 声卡:_____________________
⑨ 网卡:_____________________
4、产品价格:人民币___________元(大写:_____________元)
三、支付方式。即时结清
四、商品的验收及交付。
1、货物到达后,(这里应该是多打了的吧)由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进行检验, (这里应该是多打了的吧)如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。
2、货物由买方验收合格并拿走后,卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。
3、商品交付地点:__________________________市场。
4、商品交付方式:自提,即乙方到甲方所在地提货,当场交付。
五、售后服务。
1、甲方为乙方提供首次系统、软件的安装等服务。
2、对于笔记本电脑硬件维修、硬件维护等服务由乙方自行处理。
3、从笔记本电脑交付乙方时开始,甲方对以后笔记本损坏不负任何责任。
七、违约责任。
1、买方无正当理由拒收货物,如拒收货物对卖方造成损失,卖方有权追索。
2、卖方不履行售后服务的有关义务,对买方造成损失,买方有权追索。
八、争议解决。
1、双方当事人就本合同规定事项如有争议,首先应当协商解决, 协商时必须有一个至两个见证人在场。
2、双方当事人就本合同规定事项的争议协商不成时,应当提交由合同签订地的人民法院解决。
3、就合同争议事项产生的诉讼费用,由败诉的一方支付。
九、合同生效。
本合同自双方签订之日起生效,一式两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):________________ 乙方(公章):________________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年_______月____日 ________年__________月____日
第12篇 电脑硬件买卖合同
2023电脑硬件买卖甲方:______________________联系电话:______________________
乙方:______________________联系电话:____________________________________
甲乙双方经友好协商,就______工程达成以下协议:
甲方为乙方提供______设备及软件,共
合同总价款:¥_________元(大写:_________万____仟____百____拾整)
其中软件费:¥_________元(大写:_________万____仟____百____拾整)
硬件费:¥________元(大写:________万____仟____百____拾整)
工程费:¥_________元(大写:_________万____仟____百____拾整)
付款方式
乙方先付甲方总工程预付款。
共¥_________元(大写:____万____仟____百____拾整)
其中软件费:¥_________元(大写:____万____仟____百____拾整)
硬件费:¥_________元(大写:____万____仟____百____拾整)
工程费:¥_________元(大写:____万____仟____百____拾整)
甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后,乙方须当即付给甲方所有硬件费用。
完成安装后,乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。
以上付款方式均为现金付款。
甲方责任
(1)甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。
(2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年,维护地点在甲方公司所在地。
壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏,甲方提供免费恢复。
(3)如果是按乙方的要求扩允功能,甲方可收取扩充部分的费用。
(4)壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护,维护费用为¥____元/年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)
乙方责任
(1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试,均不得用于ktv营业或其它以盈利为目的的商业活动,否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。
(2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决,甲方概不负责。
(3)由乙方在以后使用中,由人为造成的系统的损坏,需要甲方上门服务的,甲方发生的费用全部由乙方负责。
其他事项
(1)不得对软件加以仿制;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。
(2)按本合同第2条的规定,若乙方逾期不付款超过____天,甲方有权终止合同,由此造成的后果甲方概不负责在。
违约责任
_______有未尽事宜,由双方共同协商解决,若有一方违约或侵权,参照我国有关法律法规处理;_______有纠纷,提交人民法院裁判解决。
本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;合同正本一式贰份,双方各执壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。
声明:本合同经复印或涂改后无效!
甲方:(盖章)_______
负责人:_____________
时间:_______________
地点:_______________
乙方:(盖章)_______
负责人:_____________
时间:_______________
地点:_______________
第13篇 电脑买卖通用版合同
合同编号:
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《微型计算机商品修理更换退货责任规定》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同。()
为使合同内容具体确定,请在选定项目前打√,空置内容请划去。()
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,各商品的具体配置详见随机清单:
□笔记本计算机 品牌 型号 单价 元
数量 台 小计 元
□台式计算机 品牌 型号 单价 元
数量 台 小计 元
□其他相关商品
1.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
2.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
3.品名 型号 单价 元
数量 台 小计 元
以上所选商品的总价款为:人民币(大写) 元,即(小写) 元
□赠品
二、支付方式
双方约定采用下列方式付款:
□即时结清货款:合同标的交付时,以 □现金 □信用卡 支付;
□分期支付货款:合同订立时,首付人民币 元,以 □现金
□信用卡 □其他方式 支付;
余款支付方式
□其他方式
三、商品验收与交付
(一)验收方式:由甲乙双方共同验收。()
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,xx调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。()
(二)交付方式
□自提 提货地点 ;
□送货上门 送货时间:________年____月____日;
送货地址 ;运费由 方承担。()
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。()
赠品的售后服务见合同附件。()
五、甲方承诺
(一)所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。()
(二)商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。()
六、乙方须知
(一)开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。()
(二)品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。()
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。()
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。()
八、违约责任
(一)若乙方采用分期支付货款方式的:
1.甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的 %向乙方支付违约金。甲方逾期____日未交货的,乙方有权解除合同,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。()
2.乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失。()
(二)甲方违反本合同第五条的,乙方有权要求退货及返还全额货款;
(三)甲方违反本合同第七条第二款,并对乙方造成损害的,乙方有权要求甲方进行赔偿。()
(四)开票后15天内,若乙方要求退、换商品,但不能提供商品原包装的,由乙方承担相应的包装费。()
九、争议解决方式
合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。()
当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,按下列第 种方式解决:
(一)向上海仲裁委员会申请仲裁;
(二)向人民法院起诉。()
十、合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效,一式两份,具有同等效力,其中甲、乙双方各执一份。()
十
一、其他约定
卖方(签章): 买方(签字):
企业(个体工商户)注册号:
法定代表人负责人: 联系地址:
住 所: 联系电话:
联系电话: 邮 编:
销售地址:________年____月____日
联 系 人:
邮 编:
年____月____日
附件
商品附件清单:
名 称 型号及规格 数 量 质保期限
注:商品附件在质保期限内可修理或更换。()
赠品清单:
名 称 数 量 质保期限
注:赠品在质保期限内,若非人为损坏,可以更换
第14篇 废旧二手电脑买卖合同
2023废旧二手电脑买卖出卖方:(以下称甲方)
代表人:
买受方:(以下称乙方)
代表人:
甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧设备事宜,达成如下协议:
第一条:买卖标的物
名称:
规格/型号:
制造商:
出厂年月:
数量:
单价:
总价(大写):
第二条:设备资料
甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。
第三条:设备验收
1、乙方应于双方在合同签字盖章后____日内先行验收设备,并在设备验收单证上签字,以示符合乙方质量要求。
2、乙方验收认可后,双方将上述设备进行封存。
3、乙方在设备验收单上签字无异议后,若在接受后再出现任何质量问题,甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。
第四条:设备交付
1、甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后_____日内向乙方交付已验收的设备。
2、设备交付地址:_______________________。
3,双方应在交付设备清单上签字,以示乙方收到上述设备。
第五条:付款
乙方应于本合同生效之日起_____日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。
第六条:违约责任
1、本合同生效后,若一方要求解除合同,应经另一方同意,并承担合同总价的____%的约定损失赔偿责任。
2、若乙方逾期付款,应向甲方支付逾期额的日千分之____的违约金,逾期三十日,视为乙方不再履行合同,应向甲方承担约定损失赔偿责任。
第七条:其它约定条款
1、_____________________;
2、_____________________。
第八条:在本合同履行中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖处理争议。
第九条:本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。
第十条:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。
出卖方:
代表人:
_____年____月____日
买受方:
代表人:
第15篇 2023电脑买卖合同
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
根据《_____》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定,甲乙双方就乙方向甲方购买电脑的事宜进行协商,现就相关事宜达成如下协议,签订本合同。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品,具体情况如下:
1、笔记本计算机品牌型号:________________,单价_____________元,数量_____________台,小计_____________元。
2、台式计算机品牌型号:__________________,单价_____________元,数量_____________台,小计_____________元。
以上所选商品的总价款为:人民币(大写):__________________元,即(小写)__________________元。
二、支付方式
双方约定采用下列第方式付款:
1、即时结清货款:合同标的交付时,以现金信用卡支付。
2、分期支付货款:合同订立时,首付人民币__________________元,以现金信用卡支付。
三、商品验收与交付
1、验收方式:甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,包括附件和赠品,通电调试,保证商品能运行预装的系统软件,符合使用说明书中的配置和产品质量状况,经乙方确认后,验收完毕。
2、交付方式
(1)乙方自提,提货时间:_________年_________月_________日。
(2)送货上门,送货时间:_________年_________月_________日。送货地址:__________________,运费由买方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》,按照该标准执行。
五、甲方承诺
1、所售商品质量符合国家质量标准或行业标准,符合国家有关的强制性认证规定,技术性能指标与说明书相吻合,商品为首次使用。
2、商品包装符合国家质量标准或行业标准,符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
1、开票后15天内,应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内,应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
2、品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前,乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失,责任由乙方承担。
甲方特别承诺:在服务过程中,未经乙方允许,不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后,对原硬盘不进行数据恢复。
八、违约责任
1、若乙方采用分期支付货款方式的:
甲方未按约定时间交货,每日按合同总价的_________%向乙方支付违约金。甲方逾期_________日未交货的,乙方有权解除合同,甲方应返还乙方全部已付款项,并赔偿乙方所受损失。
2、乙方无故拒收商品的,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方所受损失。
九、争议解决
1、合同履行中若发生争议,由双方协商解决,或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
2、当事人不愿协商、调解,或协商、调解不成的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,一式_________份,甲、乙双方各执_________份,具有同等效力。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
企业(个体工商户)注册号:
联系电话:
销售地址:
合同履行地:
签约时间:_______年_______月_______日
乙方:
联系电话:
地址:
合同履行地:
第16篇 电脑二手设备买卖合同
2023电脑二手设备买卖甲方(买方):
法定代理人:
乙方(卖方):
法定代理人:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的规定,甲乙双方协商签订如下二手设备买卖合同:
第一条:合同标的要求
1、甲方同意从乙方购买,乙方同意出售________设备。
2、产地:
3、质量标准:
(1)按原厂质量标准,即以说明书为准。
(2)其他:_______________________。
4、技术标准:
乙方提供的设备为原厂行货,符合原厂行货的技术标准。
5、其他要求:________________________。
第二条:合同价款及支付方式
1、本合同所列各项目的总价款为人民币:_______________元。
2、支付方式:
(1)双方约定按以下第______种方式支付:
①甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。
②第一期付款:合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%。
第二期付款:货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______%。
③其他:______________________________。
(2)付款信息
乙方单位名称:__________________________。
开户银行:______________________________。
账号:___________________________________。
乙方负责开具相关发票。
第三条:交货时间、地点和包装
1、交货时间:按以下第______种方式确定交货时间。
(1)自合同签订之日起______日内。
(2)于______年______月______日内。
(3)其他方式:以甲方指定人员签收确认日期为准。
2、交货地点:乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。
甲方指定地点:_____________。
接货人:__________________;电话:__________________。
3、乙方负责包装货物,包装标准:
原厂包装标准并适于运输需要;
由于包装不良所发生的损失,由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失,乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。
4、设备的运输费、包装费由乙方负责。
第四条:设备的安装与验收
1、甲方在全部设备签收后______个工作日内验收完毕。甲方在验收中,如果发现产品不合规定,应在______天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后,应在______个工作日内负责处理。
2、甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果5个工作日内因甲方原因没有验收,则视为该批设备验收合格。
3、甲方在开箱清点时,如发现外包装完好无损,但箱内设备发现短缺,损坏或不符合合同规定,乙方应及时补足,由此引起的费用由乙方承担。
4、验收标准:按原厂质量标准,即以说明书为准。
5、乙方负责进行设备的安装、调试。
第五条:保修服务与培训
1、乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备,符合本合同、要求适合合同目的的设备。
2、乙方对销售给甲方的设备在送货之日起______个月内,负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作,并提供从验收通过之日起______的设备免费上门保修服务,到场的时间在______小时内(从接听用户报障电话______起)。在保修期间若因质量问题造成产品损坏,乙方负责免费更换。
3、保修期满后,双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。
第六条:违约责任
1、合同生效后,乙方保证在______日内按合同交货地点交货。逾期一天,乙方按未提供产品总价值的______%交纳违约金,违约金最高不超过合同总金额的20%。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。
2、乙方所叫产品不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的,按不能交货处理。
3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4、如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故,由乙方承担责任。
5、如甲方未按合同规定时间准时支付货款,应自款项的最后支付日的七天后的次日起,没日向乙方偿付逾期付款部分总值的______%的利息作为违约金,违约金最高不超过合同金额的20%。
6、按本合同应支付的违约金、赔偿金,保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,一次性付清,否则按逾期付款处理。
第七条:不可抗力
1、合同签订后,签约双方任何一方,由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时,可延长履行合同的期限;这一期限相当于事故所影响的时间,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
2、受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式(传真或电报等)通知对方,并在十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。
3、当不可抗力事故停止或消除后,受事故影响的一方应尽快以书面形式(传真或电报等)通知另一方,如不可抗力事故影响连续20天以上,双方应通过友好协商解决本合同的履行问题,并尽快达成协议。
第八条:争议的解决
履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的态度解决,协商不能解决的,可向甲方所在地人民法院起诉。
第九条:其他
1、本合同所涉及的各款项均以______方式结算,本合同所涉及付款日期均以______日期为准。
2、对本合同条款的任何变更、修改或增减,须经双方授权代表签署书面文件,成为本合同的组成部分,并具有同等法律效力。
3、本合同所有的日期,除已有明确规定外,凡直接送达的,以收件人签收日期为准;邮件送达的,以邮局邮戳日期为准。
4、本合同自双方授权代表签字之日起生效,除服务条款外有效期至合同执行完毕。
7、本二手设备买卖合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
甲方(签章):
法定代表人:
________年_______月______日
乙方(签章):
法定代表人:
85位用户关注
43位用户关注
63位用户关注
77位用户关注