第1篇 房屋买卖解除合同
甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将________年________月________日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、________银行________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款________万元退还给乙方,将购房贷款________万元退还给________银行________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金________万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:___________签订地点:___________
第2篇 买方解除买卖合同
甲方:_______________房地产开发公司
乙方:_______________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将__________年__________月__________日购买的__________公寓__________号和__________号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行桂林分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款__________万元退还给乙方,将购房贷款__________万元退还给中国银行桂林分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约方需支付违约金_________万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解释权归甲方所有。
甲方盖章:_______________
乙方签字:_______________
负责人签字:_______________
乙方身份证号码:_______________
第3篇 个人房屋买卖合同解除协议
卖方:_________________身份证件号码:_________________委托代理人:_________________身份证件号码:_________________买
方:_________________身份证件号码:_________________委托代理人:_________________身份证件号码:_________________
乙方于__________年___________月___________日向甲方购买坐落于________________房屋__________套,双方已签订《房屋买卖合同》,合同编号:_________________号,现经甲、乙双方协商,达成协议如下:_________________
一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。
二、自双方签订本协议之日起,买卖合同即终止,双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋,该房屋的产权即与乙方无关。
三、双方对退还已付房款办法已达成一致意见,具体如下:_________________1、乙方已缴付楼款/首期款:______________________________元。2、乙方已缴款项自动转为甲方借款,以双方商定利息从借款之日起计息,不计复利。3、甲方还款事宜另行约定。
四、乙方应于本协议生效后的__________个工作日内提交办理解除按揭贷款协议、解除买卖合同、注销抵押登记等事宜所需要的全部资料,并甲方办妥上述事宜,若乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或拒绝办理的,甲方有权暂缓推还乙方款项。
五、办理解除合同产生的手续费由________________承担。
六、双方同意,自本协议生效后,双方之间就买卖合同的争议全部解决。任何一方均不对另一方主张买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。
七、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式__________份,甲方执__________份,乙方执__________份,__________份留存政府相关部门,均具同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:_________________
_____年_____月_____日
第4篇 商品房买卖合同解除协议书
甲方:
乙方:
甲、乙双方于 年 月 日签订了编号为no: 的《 北京 市外销 商品房 预售契约》/《北京市 商品房买卖合同 》(下称“该契约”)现双方经友好协商,达成如下一致意见:
1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜,依该契约的约定,甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币 元,除尚未归还之 银行贷款 外,甲方需向乙方实际支付人民币 元。银行贷款部分款项共计 元由甲方 年 月 日直接返还予贷款银行,并向乙方提供银行的收据,做为乙方与银行解除借款合同的依据。
2.双方同意甲方按照下列期限,分期将除银行贷款部分外的购房款直接支付给乙方:
(1) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(2) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(3) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(4) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(5) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(6) 年 月 日之前,甲方向乙方支付款项计 元,以及交付返还全部银行贷款后银行所提供的收据。
3.乙方如系以 银行抵押贷款 方式支付部分房价款的,自本协议签署之日起至该契约正式注销之日,每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”),由甲方支付,乙方给予必要的配合,且乙方无须再向甲方归还。
4.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后,双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后,乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利,甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前,如果乙方不再要求退房、解约的,可与甲方另行协商。
5.甲方向乙方支付全款计 元之后,并且双方签订解除该契约的文件生效后,乙方应授权甲方至北京市国土资源与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)
6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。
7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计元到达乙方账户开始生效,壹式陆份,甲乙双方各持叁份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
第5篇 个人解除商品房买卖合同书
___________先生/女士:
您好,贵我双方于___________年___________月___________日签订了《
商品房买卖合同》及补充协议,约定由贵方向我司购买房号为___________住宅,共计___________平方米,单价
___________元每平方米,总价
___________元。
同时,合同对付款方式、付款期限及违约责任等内容也作了明确约定。
根据商品房买卖合同第四条之约定,贵方应及时足额支付房款,其中应于
___________年___________月___________日之前支付___________元,并于___________年
___________月
___________日前支付余款。
如果贵方逾期付款,我司有权按日向贵方收取应付款万分之___________的违约金,如逾期超过90日,我司有权解除合同。
但是,截至目前,贵司仍有___________元房款尚未支付,也从未向我司提出任何合理理由。
针对以上情况,我司多次通过函件、电话等形式催促贵方尽快履行合同义务,缴清费用,但贵方一直不予回应,亦未采取任何实质履约行为。
综上所述,贵方已经明显违反合同约定,长期恶意拖欠房款的行为给我司造成重大损失,已构成根本违约,达到了合同解除的条件。
鉴于我司多次催促均无实果,为维护我司的合法权益,根据合同约定及我国《民法典》的相关规定,特以此函郑重告知贵方:
一、自本通知发送之日起,即解除您与我公司签定的《商品房买卖合同》(合同编号:___________)
二、按照合同约定向我公司承担违约责任,支付违约金,并协助我公司办理合同解除的全部手续,否则我公司将采取法律手段追究您的法律责任。
特此通知
___________房地产开发公司
___________年___________月___________日
第6篇 解除房屋买卖纠纷原告诉状
原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。
被告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住_________________,电话:______________。
诉讼请求:_________________
1、请求法院判令被告立即为原告办理房屋所有权证;
2、请求法院判令被告支付逾期办理房屋所有权证的违约金;
3、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。
事实与理由:_________________原、被告双方于__________年__________月__________日签订《商品房买卖合同》,合同约定被告应当于__________年__________月__________日之前为原告办理房屋所有权证。然而直到__________年__________月__________日过后六个月,被告仍然未为原告办理房屋所有权证。经原告多次催告,被告仍以各种理由推脱其责任,被告的行为严重损害的了原告的利益。为此,原告为维护自身合法利益,特向人民法院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。
此致
__________人民法院
具状人:_________________
__________年__________月__________日
第7篇 关于解除房屋买卖合同诉讼书
原告:_________________(姓名),(性别),(年龄),(民族),(住址),(电话)。
法定代表人:_________________(姓名),(性别),(年龄),(民族),(住址),(电话)。
委托代理人:_________________(姓名),(所属律师事务所)。
被告:_________________(姓名),(性别),(年龄),(民族),(住址),(电话)。
法定代表人:_________________(姓名),(姓名),(性别),(年龄),(民族),(住址),(电话)(所属律师事务所)。
委托代理人:_________________(姓名),(所属律师事务所)。
诉讼请求:_________________
1、判决确认争议房屋的所有权为原告。
2、判决被告承担本案的诉讼费。
事实和理由:_________________
证据及证据来源:_________________
1、身份证复印件;
2、证人_____某,(年龄)(住址)(所证明事项);
3、共建房屋费用清单一份;
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
第8篇 南京解除房屋买卖合同
2023南京解除房屋买卖原告:_________,性别:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份证号:_____________________,联系电话:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,电话:____________________。法定代表人:__________________,电话:________________________。
第9篇 个人房屋买卖解除合同书
甲方:
乙方:
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将________年____月____日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、____银行____分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款__万元退还给乙方,将购房贷款__万元退还给__,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金__万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
甲方(签章):_________
乙方(签章):_________
签订地点:___________
签订地点:___________
_________年____月____日
第10篇 解除商品房买卖通知合同
2023解除商品房买卖通知___________先生/女士:
您好,贵我双方于___________年___________月___________日签订了《商品房买卖合同》及补充协议,约定由贵方向我司购买房号为___________住宅,共计___________平方米,单价___________元每平方米,总价___________元。同时,合同对付款方式、付款期限及违约责任等内容也作了明确约定。根据商品房买卖合同第四条之约定,贵方应及时足额支付房款,其中应于___________年___________月___________日之前支付___________元,并于___________年___________月___________日前支付余款。如果贵方逾期付款,我司有权按日向贵方收取应付款万分之___________的违约金,如逾期超过90日,我司有权解除合同。但是,截至目前,贵司仍有___________元房款尚未支付,也从未向我司提出任何合理理由。针对以上情况,我司多次通过函件、电话等形式催促贵方尽快履行合同义务,缴清费用,但贵方一直不予回应,亦未采取任何实质履约行为。
综上所述,贵方已经明显违反合同约定,长期恶意拖欠房款的行为给我司造成重大损失,已构成根本违约,达到了合同解除的条件。鉴于我司多次催促均无实果,为维护我司的合法权益,根据合同约定及我国《民法典》的相关规定,特以此函郑重告知贵方:
一、自本通知发送之日起,即解除您与我公司签定的《商品房买卖合同》(合同编号:___________)
二、按照合同约定向我公司承担违约责任,支付违约金,并协助我公司办理合同解除的全部手续,否则我公司将采取法律手段追究您的法律责任。
特此通知
___________房地产开发公司
第11篇 商品房买卖合同解除协议
商品房买卖合同解除协议
甲方:
乙方:
甲、乙双方于 年 月 日签订了编号为no: 的《北京市外销商品房预售契约》/《北京市商品房买卖合同》(下称“该契约”)。现双方经友好协商,达成如下一致意见:
1.甲方同意按本协议约定的时间及条件与乙方处理相关事宜,依该契约的约定,甲方应向乙方返还双倍定金、已付房价款及相应利息共计人民币 元,除尚未归还之银行贷款外,甲方需向乙方实际支付人民币 元。银行贷款部分款项共计 元由甲方 年 月 日直接返还予贷款银行,并向乙方提供银行的收据,做为乙方与银行解除借款合同的依据。
2.双方同意甲方按照下列期限,分期将除银行贷款部分外的购房款直接支付给乙方:
(1) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(2) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(3) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(4) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(5) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %计 元直接返还款项。
(6) 年 月 日之前,甲方向乙方支付款项计 元,以及交付返还全部银行贷款后银行所提供的收据。
3.乙方如系以银行抵押贷款方式支付部分房价款的,自本协议签署之日起至该契约正式注销之日,每月应向贷款银行支付的抵押贷款月均还款(下称“月均还款”),由甲方支付,乙方给予必要的配合,且乙方无须再向甲方归还。
4.甲方按本协议第2条第(6)款约定执行完毕后,双方另行签订解约协议解除该契约。自该契约解除后,乙方不再对该契约项下的房屋及其相关建筑享有任何权利,甲方有权另行处置该契约项下房产。在该契约解除之前,如果乙方不再要求退房、解约的,可与甲方另行协商。
5.甲方向乙方支付全款计 元之后,并且双方签订解除该契约的文件生效后,乙方应授权甲方至北京市国土资源与房屋管理局(下称“房地局”)办理该契约注销登记手续之全部所需文件(包括签署递交房地局的解约协议、返还甲方开具的付款票据和合同等)。
6.甲乙双方同意该契约之注销登记手续于甲方向乙方支付完毕全部直接返还款项后15日内办理。
7.本协议自双方签字之后甲方向乙方所支付首批还款计元到达乙方账户开始生效,壹式陆份,甲乙双方各持叁份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
第12篇 双方解除房屋买卖合同协议
甲方(卖方):_______________身份证号码:_______________
乙方(买方):_______________身份证号码:_______________
甲乙双方已于____年_____月_____日签订《房屋买卖合同》,现甲乙双方经协商一致取消上述交易,并解除合同事宜达成如下协议:
一、甲乙双方一致同意解除____年_____月_____日签订的《房屋买卖合同》;
二、由于该次交易而收取之定金、房款甲方应在签订本合同时返还乙方,双方不再追究对方的其他法律责任。
三、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,均具有同等法律效力。
四、未尽事宜,双方可另行协商并在备注或补充协议内订明。
备注:_______________
甲方(签字):_______________乙方(签字):_______________
第13篇 房屋买卖合同解除模版
解除房屋买卖合同
甲方:______________房地产开发公司
乙方:______________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:_________________
一、乙方将_____________年__________月__________日购买的_____________房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、__________银行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款__________万元退还给乙方,将购房贷款__________万元退还给__________银行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:_________________违约方需支付违约金__________元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解释权归甲方所有。
甲方盖章乙方签字:_________________负责人签字:_________________乙方身份证号码:___________
______年___月___日
第14篇 解除存量房产买卖合同协议
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:_________________
一、乙方将年月日购买的房屋退还给甲方。
二、乙方有义务配合甲方同房地产管理局及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的元退还给乙方。
五、违约金:_________________违约方需支付违约万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解释权归甲方所有。
甲方盖章:_________________乙方签字:_________________
________年____月____日________年____月____日
第15篇 房屋买卖合同可以解除情形有哪些
一、房屋买卖合同可以解除的情形有哪些
(一)当事人协商一致解除;
(二)约定的解除条件成就;
(三)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(四)在合同履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不再履行主要债务;
(五)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(六)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
二、解除房屋买卖合同效力确认纠纷属于民事纠纷吗
解除房屋买卖合同效力确认纠纷属于民事纠纷的一种。根据我国《民法典》的规定,合同的解除主要有两种方式,即当事人协商一致解除合同及当事人行使约定或法定合同解除权解除合同,实践中,后者是合同解除的常见方式。所谓合同解除权,是指合同约定的解除合同条件成就时,或出现法律规定的解除合同情形时,当事人双方或一方享有解除合同的权利。
三、解除房屋买卖合同的事由
因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格的;
房屋质量问题严重影响正常居住使用;
出卖人交付使用的房屋套内面积或建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符,面积误差比绝对值超过3%的;
出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付款项,经催告后在三个月合理期限内仍未履行的,当事人另有约定的除外。
商品房买卖合同约定或者法律规定的办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年,由于出卖人的原因,导致买受人无法办理房屋所有权登记的;
商品房买卖合同约定,买受人以担保贷款方式付款,因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的,对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由导致上述情况出现的,当事人可以请求解除合同,出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或定金返还买受人。
第16篇 解除房屋买卖合同书
甲方:________________
乙方:________________
甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议:
一、乙方将________年________月________日购买的____公寓____号和____号房屋退还给甲方。
二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、________银行________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。
三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。
四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款________万元退还给乙方,将购房贷款________万元退还给________银行________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。
五、违约金:违约方需支付违约金________万元。
六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:___________签订地点:___________
43位用户关注
19位用户关注
30位用户关注
24位用户关注
97位用户关注
88位用户关注
65位用户关注
81位用户关注
22位用户关注
86位用户关注